合同是商业交易或合作关系的基础，具有重要的法律和商业意义。如何通过合同来规避交易中的风险和纠纷？撰写一份完整且有效的合同，需要掌握一些合同写作的基本原则和技巧。

厂房搬运合同协议书篇一

立下列条款，共同信守。一、乙方承接以下项目：1、设备搬运到新校：

电脑拆卸及安装：_________元／台，_________台，_________元。3、网络联接：

装接、系。

_________元。二、其它项目：1、新区一层多媒体教室加装讲台底板，多。

校电脑）键盘更换1个，_________元。三、其它条款：1、材料的质量，安装。

质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

甲方组织人员验收，验收合格后付款。4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1。

章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：

厂房搬运合同协议书篇二

法定代表人：

乙方：

全体搬运工(附名单、身份证复印件)。

1根据有关规定经协商甲、乙双方共同签订本协议共同执行。

2本协议期限为一年，自__年__月__日起至__年__月__日止。

3工作任务:。

甲方安排乙方在搬运工岗位，从事该岗位职责范围内的工作;。

乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;。

乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;。

因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

4劳动报酬：

甲方实行计件工资制，按多劳多得的原则办理。乙方的劳动报酬，计件总额不足四万时，按人民币40000元/月大写：肆万圆，予以发放;超出四万时，按实际总额发放。其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中，不再另行计发。

5劳动纪律：

乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，维护甲方利益服从甲方的领导、管理和教育。

乙方违反劳动纪律甲方可对其进行批评教育直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

6协议的终止、变更、续签和解除:。

本协议期限届满时即终止由于生产、工作需要在双方同意条件下可续签协议并应提前1个月办理续签协议手续。

经双方协商同意可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

具有下列情况之一甲方可以解除本协议:。

乙方故意破坏公司形象，恶意影响企业的正常营运，甲方有权单方面终止本协议。

乙方员工因工负伤，由甲方给予免费治疗，乙方负担其基本工资。医疗终结时，由县以上医院出具“医疗证明书”，经企业所在地劳务鉴定委员会鉴定，确认为不能从事原岗位工作的，退回原藉，企业按规定发给因工致残抚恤费。

具有下列情况之一乙方可以解除本协议:。

甲方违反劳动协议或法律、行政法规侵害乙方合法权益的。

任何一方提前解除协议均应提前15日通知对方。

7任何一方违反本协议规定给对方成经济损失应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。8协议如有未尽事宜凡属国家有规定的按有关规定执行;凡属国家没有规定的甲、乙双方可协商修订、补充。

9本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份具有同等法律效力。

甲方:______________________(公章)乙方:______________________(签字)法人代表:___________________(签章)。

厂房搬运合同协议书篇三

甲、乙双方在法律的基础上，经过友好协商达成以下厂房租赁合同范本：

一、租赁厂房情况。

甲方将位于___________________________厂房（以下简称租赁物）租赁给乙方使用，面积为_________平方米.

二、租赁期限。

租赁期限为______年，即从__________年_______月______日起至__________年_______月______日止。租赁期第二年过后，乙方有权将租期延长至______年，此租赁合同有效期也延长至______年，即从__________年_______月______日起至__________年_______月______日止。

三、交付情况。

在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。

四、租赁费用。

1、厂房租金按每年_________元。

3、乙方应于每年___月___日之前向甲方支付当年租金。

4、在租赁期间，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，本合同对新产权人继续生效。

5、乙方在租赁期间享有租赁物所属设施的专用权，并应负责租赁物内专用设施的维护、保养，并保证在本合同终止时专用设施可以正常运行，甲方对此有检查监督权。乙方在租赁期间应爱护租赁物，因乙方使用不当造成租赁物损坏的应负责维修，费用由乙方承担。

6、乙方在租赁期满或合同提前终止时，应将设备搬迁完毕，并将租赁物交还给甲方。

四、装修条款。

1、在租赁期内如乙方必须对租赁物进行装修、改建，要事先向甲方提交装修、改建设计方案，并经甲方书面同意。改建、装修费用由乙方自行承担。

2、乙方在合同期内有在租赁物内空地建房的权利。

1、在租赁期内，若遇乙方欠交租金或其他费用超过_____天，甲方有权提前解除本合同，在甲方以等书面方式通知乙方之日起，本合同自动终止。甲方有权留置乙方租赁物内的财产，并在解除合同的书面通知发出之日起5日后，甲方将申请拍卖留置的财产用于抵偿乙方应支付的全部费用。

2、乙方确需提前解约，须向甲方交回租赁物、交清承租期的租金。如乙方欠缴，保证金无条件归甲方所有。

六、免责条款。

因发生严重自然灾害等不可抗因素致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并应在30日内，提供不可抗因素的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件，遭受不可抗力的一方由此而免责。

七、合同终止。

本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日迁离租赁物，将租赁物空地自建建筑拆除后，将租赁物返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还租赁物的，应向甲方加倍支付租金，但甲方有权坚持收回租赁物，强行将租赁场地内的物品搬离租赁物，且不负保管责任。

厂房搬运合同协议书篇四

甲方：

乙方：

1根据有关规定经协商甲、乙双方共同签订本协议共同执行。

2本协议期限为一年，自年月日起至年月日止。

3工作任务:。

甲方安排乙方在搬运工岗位，从事该岗位职责范围内的工作;。

乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;。

乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;。

因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

4劳动报酬：甲方实行计件工资制，按多劳多得的原则办理。乙方的劳动报酬，计件总额不足四万时，按人民币元/月大写：肆万圆，予以发放;超出四万时，按实际总额发放。其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中，不再另行计发。

5劳动纪律：

乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，维护甲方利益服从甲方的领导、管理和教育。

乙方违反劳动纪律甲方可对其进行批评教育直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

6协议的终止、变更、续签和解除:。

本协议期限届满时即终止由于生产、工作需要在双方同意条件下可续签协议并应提前1个月办理续签协议手续。

经双方协商同意可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

具有下列情况之一甲方可以解除本协议:。

乙方故意破坏公司形象，恶意影响企业的正常营运，甲方有权单方面终止本协议。

乙方员工因工负伤，由甲方给予免费治疗，乙方负担其基本工资。医疗终结时，由县以上医院出具“医疗证明书”，经企业所在地劳务鉴定委员会鉴定，确认为不能从事原岗位工作的，退回原藉，企业按规定发给因工致残抚恤费。

具有下列情况之一乙方可以解除本协议:。

甲方违反劳动协议或法律、行政法规侵害乙方合法权益的。

任何一方提前解除协议均应提前15日通知对方。

7任何一方违反本协议规定给对方成经济损失应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

8协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行;凡属国家没有规定的，甲、乙双方可协商修订、补充。

9本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________。

乙方（盖章）：_________。

法定代表人（签名）：_________。

法定代表人（签名）：________。

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

厂房搬运合同协议书篇五

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

一、搬运设备物品名称及数量：

见明细表。

1、搬出地点：渭南师范学院朝阳校区车库。

2、目的地：渭南师范学院汉马校区图书馆。

三、搬迁日期

搬迁日期为：11月27日，开始陆续搬迁，之后乙方根据甲方要求的日期进行搬运，并保证在规定的时间内完成物品的`搬运，最终搬迁完成时间以甲方确认为准。

三、合同价格。

承包总价位：人民币_________________含发票（发票抬头：渭南师范学院）。

四、甲方的权利和义务。

1、按合同约定向乙方支付服务费用;。

2、对乙方的整个搬迁过程进行监督;。

六、乙方权利和义务。

1、按合同约定要求甲方支付服务费用的权利;。

4、乙方应为其自身人员及车辆提供必要的保险，若在本合同期内，乙方人员或车辆发生损坏及伤亡，均由乙方自行负责处理。

七、其它约定。

乙方需配备各种保护材质(如棉被、苫布等)，用于保全甲方所有搬迁的物品。

八、合同声明。

1、本合同一式二份，双方各执一份，一经双方签署盖章立即生效，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不成，任何乙方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同终止。

本合同规定的甲乙双方的权利义务全部履行完毕后，本合同自然终止。

甲方(签字)：乙方(签字)：

日期：日期

厂房搬运合同协议书篇六

乙方：

现乙方在甲方场地进行设备搬迁就安全生产、防火及治安问题，经双方友好协商，达成协议如下：

一、设备搬迁安全要求：

1、乙方在施工前要认真勘察现场，施工项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施计划，并严格按施工组织设计和有关安全要求施工，作为安全管理的主体单位，乙方对拆除、搬迁施工全过程的安全负全部责任。

2、施工期间,乙方指派_____________(电话_______________)为专职安全人员，负责现场有关安全、防火及文明施工工作，对施工过程中以及施工机具的安全及隐患问题，应及时纠正、整改。

4、督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品；

定期审证；机械作业必须做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

6、乙方必须按照甲方要求，保障甲方设备的搬运的及时、安全，不得损坏、丢失，并按要求将设备摆放到指定位置。

7、乙方应当接受甲方的安全管理监督，对甲方安全检查人员依法实施的安全生产、防火及治安监督检查，要给予支持和配合，采取必要的预防措施，消除事故隐患。

8、设备装、卸过程中，严格遵守安全规章制度，不违章作业、违章蛮干，听从甲方及装卸地现场管理人员指挥的，如有违反，甲方有权要求乙方停止作业，严重的可禁止乙方进场。

9、进入甲方厂区，乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守厂区交通规则，积极维护厂区交通秩序，保证厂区道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

10、设备拆卸、安装过程需确保设备本身的安全装置完好。

二、相关责任：

1、拆除、搬运工程的现场情况甲方要向乙方进行技术交底，并协助乙方做好现场安全管理工作。

2、在搬运期间乙方人员、车辆及财产等所出现的安全问题由乙方全权负责。如在搬运过程中乙方造成人身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情，由此产生的责任和费用一切由乙方承担。

3、乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具等必须认真检查,发现隐患立外包工程安全生产、防火、治安问题即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。

4、施工期间，乙方应对施工人员进行安全教育，并对他们的`安全负责，不得违反安全管理规定强行施工，期间因乙方责任导致的安全事故（人身、设备和机械等伤害）、交通事故和因此发生的所有费用由乙方承担。

5、所吊、运设备、物品出现丢失、损坏的，由乙方负责全额赔偿。

6、乙方必须对其所有的运输装卸人员负责，造成的人身伤亡、安全事故、火灾事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方，并有关法律、法规要求处理。由于乙方安全措施不力造成事故的，由乙方承担所有责任；造成甲方损失的，乙方负责全部赔偿，并承担一切法律责任。

7、乙方人员发生工伤事故，或因乙方责任造成甲方人员发生工伤事故，视为乙方违约，甲方有权中止合同，所有损失由乙方负责。

8、违反上述规定的，甲方有权对乙方酌情处以100~10000元人民币违约金，发现一次处罚一次。乙方不交纳违约金的，甲方可以从乙方货款中扣除。

三、解决争议方式：

对安全生产、防火及治安事故责任有争议时，双方先友好协商，协商不成的，应按政府有关部门的认定处理。

四、本协议经双方代表签字后生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份，此协议作为合同附件具有同等法律效力。

甲方：广州帕卡汽车零部件有限公司乙方：

(盖章)(盖章)。

签字代表：签字代表：

签字日期：年月日签字日期：年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

厂房搬运合同协议书篇七

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

一、乙方承接以下项目。

1．设备搬运到新校：_______元／台，_______台，_______元，电脑桌椅_______元／套，_______套，_______元。讲台______个，_______元。其它东西搬动费用_______元（包括交换机搬运，剩余_______台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计_______元。

2．电脑拆卸及安装：_________元／台，_________台，_________元。

4．电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_______路线路，______个插座。_______元／个，计_______元，配电箱安装及三相电源调配费用_______元，材料_______元（包括______个插座，______mm2铜线_____包，____铜线_____包，_______mm2铜线______米，_______路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。

二、其它项目。

1．新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（_____元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多媒体系统（______元），拼装讲台底板（由制作底板的木工配合），重装多媒体系统（______元）。合计费用_________元。

2．第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。

3．电脑（学校电脑）键盘更换1个，_________元。

三、其它条款。

1．材料的质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

2．工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元／天计算。

3．完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。

4．本协议一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

5．本协议签订日期：_________年_________月_________日

甲方（盖章）：______________。

法定代表人（签字）：________。

开户银行：__________________。

帐号：______________________。

_________年______月_______日。

乙方（盖章）：______________。

法定代表人（签字）：________。

开户银行：__________________。

厂房搬运合同协议书篇八

根据《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、合同期限：

本合同自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，期限届满本合同自行终止，经双方协商同意，可以续签合同。

二、乙方工作职务及工作职责：

1、乙方在甲方的职务为__________，试用期一个月。

2、搬运班长工作职责：

(1)配合仓库主管做好搬运工管理工作。

(2)协助落实公司的作业规范和管理制度;。

(3)监督搬运工合理使用货物仓储和搬运设施、设备并对其进行恰当的管理;。

(5)组织正确、安全的执行货物装卸、搬运、堆码等作业指令;。

(6)保证装卸工每天的出勤数量可满足工作需求，并且上班期间不得私自离岗;。

(7)完成当天的来车出库装车的全部工作。

(8)完成上级领导临时安排的其它工作。

3、搬运工工作职责及要求：

(1)严格按要求准时出工，不得随便借故拒绝出工。不按要求出工者按赔偿甲方损失。

(3)如有顶撞上级领导，不服从安排的每次给予__________元罚款;。

(4)严禁上班时间溜岗，有事需向班长打招呼，经同意后方可离开;。

(6)严禁在厂区吸烟，否则罚款__________元，情节严重者保留追究刑事责任。

(8)每次作业结束后要立刻做好装卸工具的归位整理;。

(9)在搬运途中损坏货物，照价赔偿;。

(10)发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报;。

(11)在无装卸任务的时候需无条件配合仓库管理员做好仓库整理工作。

(12)文明用语，有责任和司机、客户等保持良好关系。发生刁难等现象，主动向公司反映，自己不得与他人发生争吵、打架等事情。发生投诉事件，经调查确实是我方责任，处以元罚款(从工资中扣除)。

(13)完成领导临时安排的其它工作;。

三、货物装卸标准。

搬运人员根据货物搬运活动的总的标准进行，以保证货物正确装卸与码放，确保人员与货物的安全。

搬运标准：安全第一、轻拿轻放、码放稳固、留有通道、横看成行、竖看成列、大不压轻、好不压坏、箭头朝上(不得倒置)、型号朝外。

四、劳动报酬。

1、乙方采用甲方工资制度，实行底薪加提成计算劳动报酬。其中底薪__________元，提成标准如下表所示：(仅限装卸货时计提，整理仓库时不计算提成)。

2、甲方每月15日发放乙方上月的工资，如遇法定休假日或休息日，顺延到下一个工作日发放。

3、乙方需要向甲方提供其在中国建设银行开设的个人账户号码，每月甲方将乙方工资按时打入乙方账户内。

五、合同的解除和终止。

1、合同解除。

(1)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

(2)有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

(a)乙方在试用期内被证明不符合录用条件的;。

(b)乙方严重违反甲方规章制度的;。

(c)乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;。

(f)乙方被依法追究刑事责任的;。

(g)乙方无正当理由缺勤三天以上，影响恶劣，对甲方造成重大损失的。

(3)乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方;在试用期内的，提前三日通知甲方。

(4)有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

(a)甲方未按照合同约定提供工作条件的;。

(b)甲方未及时足额支付劳动报酬的;。

(c)甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的;。

(e)甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使本合同无效的;。

(g)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

2、合同终止：本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。

六、其他条款：

2、甲乙双方在合同期满前一个月协商合同续签事宜，若双方不再续签，而乙方从事的有关工作或业务尚未结束，则本合同应顺延至有关工作或业务结束之日。

七、调解与仲裁：

双方履行本合同如发生争议，可先协商解决;不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解;调解无效的，可在法定仲裁时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可在法定期限内向人民法院提起诉讼。

八、其他：

合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具备同等效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：__________(盖章)乙方：__________(签名或盖章)。

____年____月____日____年____月____日。

厂房搬运合同协议书篇九

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

一、乙方承接以下项目。

1.设备搬运到新校：__元/台，__台，__元，电脑桌椅__元/套，__套，__元。讲台__个，__元。其它东西搬动费用__元(包括交换机搬运，剩余__台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等)。合计__元。

2.电脑拆卸及安装：__元/台，__台，__元。

4.电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配__路线路，__个插座。__元/个，计__元，配电箱安装及三相电源调配费用__元，材料__元(包括__个插座，__mm2铜线__包，__铜线__包，__mm2铜线__米，__路配电箱等)。可靠送电20千瓦以上。合计__元。(亲子活动安全协议书)。

二、其它项目。

1.新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板(__元，原底板为5米×2米的的整块板)，拆卸多媒体系统(__元)，拼装讲台底板(由制作底板的木工配合)，重装多媒体系统(__元)。合计费用__元。

2.第__间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱__元。

3.电脑(学校电脑)键盘更换1个，__元。

三、其它条款。

厂房搬运合同协议书篇十

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的.原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

一、基本情况

1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区（县）_____________路_________弄（新村）______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。

3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。

二、厂房价格及其它费用

1、厂房价格每平方米人民币______________________元（大写），总价（含人民币土地价格）人民币______________元（大写）。

2、土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。

3、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元（大写）。

三、付款方式、期限及交房期

1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元（大写）。

（2）其余房款应在甲方办妥相关产权交易后（以产权交易中心核发产权证之日为准）6日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。

2、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计；若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。

四、其他规定

1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

3、厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

4、乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染、高用电量的项目。

5、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。

9、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

五、本合同主体及责任

（甲、乙双方所系法定代表人，具有连带及担保责任）

六、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式_____份，甲、乙双方和执_____份，房产管理局和公证处各执_____份。

代表（ 签名盖章）：________ 代表（ 签名盖章）：________

签约日期：________年________月________日

厂房搬运合同协议书篇十一

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就___________________工程_______________事项达成一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

4、承包方式：

5、承包单价：

6、价款支付方式：

7、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

1、甲方职责：

（1）提供电源、水源、工具间及垂直运输工具；

（3）工程完工时，及时安排人员进行验收；

（4）按时支付工程款，不得无故拖延。

2、乙方职责：

（1）根据甲方安排的进度计划施工，保证甲方进度顺利完成；

（3）进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、暂住证等相关证件。

（4）乙方应按国家和甲方有关规定及时支付工人工资。

（5）工程完工时，积极配合甲方验收。

乙方必须按照甲方进度计划要求，完成施工任务，如因乙方延误，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的总包合同相应条款进行处罚外，每延误一天另罚款________元，乙方未经甲方同意中途私自退场，或因乙方原因无法满足甲方工程进度和质量要求甲方将另选分包人，但甲方有权没收乙方留在本工地的工程款及部分材料，以补偿甲方由此造成的损失。

1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，在签订本合同的同时，乙方应与甲方签订《安全目标管理责任书》，对施工人员的安全负责。

3、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽，施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、硬底鞋）和打赤脚。否则，甲方将按有关安全管理规定给予处罚。

4、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。

5、严禁乙方使用童工；严禁孕妇进入工地；严禁使用患病工人（高血压、心脏病、癫疯病等）；严禁工人酒后上班。

6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报项目部。

7、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施，如需拆除安全防护设施必须征得安全员和施工员同意，乙方工人下班前必须做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患，乙方人员不得将材料、工具等扔到地面上，发现者按规定给予罚款，并承担因此造成的的一切后果。

8、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发现按原价的________倍予以处罚，同时移交有关执法部门处理。

9、乙方必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员（业主、监理、甲方等）的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。

1、本合同双方约定签字盖章后生效。

2、本合同一式______份，甲、乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方另行商定。

发包人：

承包人：

订立时间：

厂房搬运合同协议书篇十二

根据《^v^合同法》，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款：

一、乙方对甲方装卸搬运实行总包，费用总计__________元。

二、乙方应遵守甲方依法制定的规章制度：严格遵守劳动安全卫生、工作制度和工作规范：爱护甲方的财产，遵守职业道德：乙方还必须维护甲方的荣誉和利益，忠于职守，勤奋工作。

三、乙方在工作中必须注重安全生产，所有荷载装卸搬运安全责任由乙方负责。

四、乙方在工作中必须安全、正规使用设备。如违规使用，造成设备及财产损坏，乙方应负全责。

五、乙方如在工作期间严重违反劳动纪律或泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的，乙方应给予赔偿。

六、结算方式：甲方在十二月内付清合部款项。

七、本合同未尽事宜按国家、按当地政府有关规定执行。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同签订之日起生效，具有同等法律效力。

甲方__________(签字盖章)。

乙方__________(签字盖章)。

__________年__________月__________日。

厂房搬运合同协议书篇十三

乙方：

乙方负责甲方货物搬运工作;甲方根据协议支付乙方搬运费用。甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，签订本合同。内容如下：

一、乙方必须按照甲方要求进行包装，保障甲方物品的搬运的及时、安全，不得损坏、丢失。如设备造成损坏、丢失，由甲方根据实际损坏估价，乙方负责赔偿。

二、在搬运期间，乙方要按照甲方要求将货物摆放到指定位置。

三、在搬运期间乙方人员、车辆及财产等所出现的安全问题由乙方全权负责。

四、搬运期间，乙方的餐饮差旅费、过桥费、通行费、油费、车辆维修费等所有费用均由乙方负担。

五、乙方向甲方提供正式发票，开具发票所产生的费用由乙方负责。

六、结算方式：乙方将物品运达指定地点交给甲方指定的联系人后，应由甲方核查，指定联系人签字确认，甲乙双方商定搬运为元，搬运完成后由乙方凭正式发票结清费用。

七、搬运时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。本合同若有未尽事宜，由双方本着互惠互利的原则协商后签订补充协议。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)。

甲方负责人：乙方负责人：

年月日年月日。

甲方：广州帕卡汽车零部件有限公司。

乙方：

现乙方在甲方场地进行设备搬迁就安全生产、防火及治安问题，经双方友好协商，达成协议如下：

一、设备搬迁安全要求：

1、乙方在施工前要认真勘察现场，施工项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施计划，并严格按施工组织设计和有关安全要求施工，作为安全管理的主体单位，乙方对拆除、搬迁施工全过程的安全负全部责任。

2、施工期间,乙方指派_____________(电话_______________)为专职安全人员，负责现场有关安全、防火及文明施工工作，对施工过程中以及施工机具的安全及隐患问题，应及时纠正、整改。

4、督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品;。

定期审证;机械作业必须做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

6、乙方必须按照甲方要求，保障甲方设备的搬运的及时、安全，不得损坏、丢失，并按要求将设备摆放到指定位置。

7、乙方应当接受甲方的安全管理监督，对甲方安全检查人员依法实施的安全生产、防火及治安监督检查，要给予支持和配合，采取必要的预防措施，消除事故隐患。

8、设备装、卸过程中，严格遵守安全规章制度，不违章作业、违章蛮干，听从甲方及装卸地现场管理人员指挥的，如有违反，甲方有权要求乙方停止作业，严重的可禁止乙方进场。

9、进入甲方厂区，乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守厂区交通规则，积极维护厂区交通秩序，保证厂区道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

10、设备拆卸、安装过程需确保设备本身的安全装置完好。

二、相关责任：

1、拆除、搬运工程的现场情况甲方要向乙方进行技术交底，并协助乙方做好现场安全管理工作。

2、在搬运期间乙方人员、车辆及财产等所出现的安全问题由乙方全权负责。如在搬运过程中乙方造成人身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情，由此产生的责任和费用一切由乙方承担。

3、乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具等必须认真检查,发现隐患立外包工程安全生产、防火、治安问题即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。

4、施工期间，乙方应对施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，不得违反安全管理规定强行施工，期间因乙方责任导致的安全事故(人身、设备和机械等伤害)、交通事故和因此发生的所有费用由乙方承担。

5、所吊、运设备、物品出现丢失、损坏的，由乙方负责全额赔偿。

6、乙方必须对其所有的运输装卸人员负责，造成的人身伤亡、安全事故、火灾事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方，并有关法律、法规要求处理。由于乙方安全措施不力造成事故的，由乙方承担所有责任;造成甲方损失的，乙方负责全部赔偿，并承担一切法律责任。

7、乙方人员发生工伤事故，或因乙方责任造成甲方人员发生工伤事故，视为乙方违约，甲方有权中止合同，所有损失由乙方负责。

8、违反上述规定的，甲方有权对乙方酌情处以100~10000元人民币违约金，发现一次处罚一次。乙方不交纳违约金的，甲方可以从乙方货款中扣除。

三、解决争议方式：

对安全生产、防火及治安事故责任有争议时，双方先友好协商，协商不成的，应按政府有关部门的认定处理。

四、本协议经双方代表签字后生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份，此协议作为合同附件具有同等法律效力。

甲方：广州帕卡汽车零部件有限公司乙方：

(盖章)(盖章)。

签字代表：签字代表：

签字日期：年月日签字日期：年月日

厂房搬运合同协议书篇十四

甲方：

乙方：

为了安全顺利完成设备搬迁工作，经甲、乙方认真磋商，达成如下协议。

1.甲方同意wft13cnc数控设备(共方通知后，运输车辆应进入甲方指定场地，进场后所有设备的吊卸工作由甲方承担。

2.设备的运输及保险费用由乙方承担。

3.甲方须选用合适的.吊装设备及技术人员，确保设备吊卸过程中设备的安全。如因吊装设备问题及吊装人员操作失误造成的机床设备损坏，由甲方承担损失。

4.甲方提供《装货清单》，乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的板车或货车，以确保运输过程中的设备安全。

5.设备到达甲方指定的新厂房时，由甲方进行设备的吊卸工作。乙方将于甲方设备吊卸工作结束后派遣技术人员进行设备的安装及调试。

6.搬迁及安装设备的费用与支付。

(1)甲方总共给乙方出资欧元(大写：欧元整)，作为搬迁及安装机床设备所需资金。

(2)费用支付方式：甲方于设备搬迁工作开始前向乙方一次性付清全款。

(3)其他说明：乙方将甲方的设备拉往目的地，安装调试结束后，甲方派人按照《几何精度验收报告》对机床进行几何精度验收，如几何精度符合《几何精度验收报告》标准，甲方须签署《几何精度验收报告》，并签署《最终验收报告》。以《最终验收报告》作为最后结算依据。

7.本协议如有未尽事宜，由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

8.本协议一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起自动生效，合同支付完毕后失效。

甲方(盖章)：xx乙方(盖章)：xx。

法定代表人(签字)：xxxx法定代表人(签字)：xx。

xx年xx月xx日xx年xx月xx日。