手机阅读

2023年工程撤场协议(实用12篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-25 11:01:04 页码:7
2023年工程撤场协议(实用12篇)
2023-11-25 11:01:04    小编:admin

社会制度是社会运行的基础,它规范了人们的行为和权利义务。写总结不仅要客观评价,还需要主观思考,找到问题的根源。如果你正在苦恼如何写一篇完美的总结,不妨看看以下一些总结范文,或许能找到灵感。

工程撤场协议篇一

反诉人(本诉被告):____________________,男,汉族,出生于_____________年_____________月_____________日,住址_______________省_______________县_______________乡立志村队。

被反诉人(本诉原告):________________,男,汉族,出生于_____________年_____________月_____________日,住址:_________________省_______________县_______________镇_______________村.

本诉被告:________________________建设集团有限公司,住所地:________________路。

反诉请求。

2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。

事实与理由。

_________________年_________________月_________________日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同,即被反诉人承包反诉人做“亚_____________”10号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的情况下,提前履行了支付人工费的义务,可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务,而中途私自退场,且已做完的部分工程多处不合格,导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达_________________元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿,可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益,特依法向贵院提出反诉请求,请求贵院依法支持反诉人的诉求。

此致

_____________区人民法院。

反诉人:_________________。

工程撤场协议篇二

发包人:____________(以下简称甲方)。

承包人:____________建设公司(以下乙方)。

甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本协议,以资共同遵守。

工程名称:____大楼。

工程地点:____市____路____号。

施工面积:____m2。

工程造价:____万元。

第二条工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的规定要求。.

第三条工程期限为:________年____月____日起至________年____月____日止。

第四条工程结算和付款办法为:自本协议生效之后____天内,甲方按工程造价的____%预付肆拾伍万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的____%,即达____元。其余____%,即____元,作为保修期一年的预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。

第五条工程验收:乙方工程竣工后,由××市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。

第六条违约责任:由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。

第七条其他条款:甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。

第八条本协议正本两份,甲乙双方各执一份。副本一份,送交××监证处。本协议自双方盖章之日(______年___月___日)起生效。

发包人:_______________________(公章),承包人:_____________________建筑公司(公章)。

法定代表人:_____签章)法定代表人:_____(签章)。

开户银行:__________开户银行:_______________。

签约时间:_________年____月____日。

签约地点:_____市_____大厦_____座。

有效期限:至_________年____月____日。

工程撤场协议篇三

甲方:

乙方:

因生产需要,甲方在工业园区路号建厂房、办公及生活用房建筑总面积约120xx平方米(结算时以实际面积为准),由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下协议:

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目。

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

三、承建工价。

以实际建设地面平方计算,每平方米216.00元,总价546万元(结算时以实际面积为准)。

四、付款方式。

工程全部完工,经验收合格后一次付清。

五、双方责任。

甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

六、质量要求。

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

七、注意安全。

文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求。

主体工程工期为4个月,从签订协议之日起计算,乙方必须在20xx年2月31日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。

九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本协议一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程撤场协议篇四

乙方:____________________________。

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方__________________工事项协商一致,特订立本协议。

1.1工程名称:___________________________。

第二条工程承包内容及承包方式。

2.2.1土石方爆破、开挖、装载。

2.3.2土石方运输、弃碴。

2.4.3办理所有本工程从施工准备到竣工验收的手续。

本工程由乙方按综合单价包干。乙方自行落实弃碴场地,弃碴费用由乙方考虑在综合单价中。

详见协议附件:_________项目地下车库土石方工程施工图。

3.1工期:总工期为日历天______天(此工期为包干工期,不因开工后发生的任何原因而延长)。

3.2开、竣工时间。

3.2.1开工时间:_________年_____月_____日(暂定)。

3.2.2竣工时间:_________年_____月_____日(暂定)。

第四条甲方、乙方驻施工现场代表。

第五条工程质量和技术要求。

乙方保证在_________年_____月_____日内工程提交验收,开挖范围符合工程施工图要求,质量标准按《土方与爆破工程施工及验收规范(gbj201-83)》、《建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-)》及协议附件《_________土石方技术要求》执行,工程质量必须达到合格标准。

工程综合包干单价人民币_________元/立方米。

第七条工程综合包干单价包括的内容。

协议工程综合包干单价包括但不限于以下费用:

7.1乙方实际施工时的土石成份与乙方开工前考察施工现场所获悉的情况不相符时的风险费用。

7.2乙方实际发生的土石方运输量,以及乙方实际发生的土石方运距超过乙方在开工前自行确定的土石方运距所带来的风险费用。

7.3乙方为堆放外运土石方发生的所有弃碴场地费用,包括施工过程中一次或多次更换弃碴场地所发生的费用。

7.4施工实际开挖量超过施工图确定的范围所发生的费用,施工出现垮塌土石方清除和危岩清除等所发生的费用。

7.5办理施工许可手续、爆破手续、环保手续、环卫手续、占道手续等所有与施工准备到竣工验收相关的手续所发生的费用。

7.6在从施工准备到竣工验收过程中,各个管理部门对本工程的收费和罚款,无论直接针对甲方还是乙方,都由乙方支付。但属于项目开发的费用除外。

7.7乙方的施工准备工作,包括施工便道、大型机械进出场及施工水、电搭接和安全保卫等费用。

7.8施工过程中对场地内地下管网进行安全保护的费用和因施工损坏管网设施发生的赔偿费用。

7.9施工过程中造成周边邻近建筑物、构筑物损坏的赔偿费用及为保证安全加大施工难度而增加的费用,对周边单位和个人、过往行人造成损失和人身伤亡事故的赔偿费用,施工人员的伤亡赔偿费用,以及施工过程中处理公众投诉所产生的费用。

7.10施工中为保证正常施工(包括抢工)所发生的一切施工措施、技术措施、安全措施、文明施工措施等费用。

7.11由于施工原因引起的一切损失的赔偿费用。

7.12由于执行环境保护、城市管理、交通运输管理等各项要求(如施工噪音控制、运渣车辆密闭、限制车辆超载、车辆清洗等)而产生的费用。

7.13工程完成后在场地移交给甲方前的场地临时围护、安全守护、场地移交前积水的抽排等工作产生的费用。

7.14工程管理费、利润、税金、规费等应包含在工程造价中的所有费用。

7.15因为市场及政策原因造成的各种价格变化风险。

第八条对工程竣工资料的要求及竣工日期的认定

8.1工程竣工资料的提供。

乙方在土石方工程完成后,即根据工程施工图和设计变更核定单进行竣工资料的编制工作,并在工程竣工后10天内移交____套竣工资料给甲方审核、会签。

8.2竣工资料的审核会签。

竣工资料必须下列人员审核会签后生效。

甲方:____________________________________(甲方总工程师、现场代表)。

乙方:____________________________________(项目经理、技术负责人等)。

8.3竣工日期的认定

竣工资料经甲方审核后,签字认可之日即为工程竣工日期。

第九条工程验收。

9.1工程验收条件。

工程需达到以下条件,甲方才予以验收及办理工程结算,否则不支付工程款,不予验收及办理工程结算。

9.1.1协议范围内的工程内容已施工完毕。

9.1.2工程施工所遗留的危石和垮塌土石方已清除、场内积水已抽干。

9.1.3工程竣工资料已整理完毕并经甲方审核、会签。

由乙方在上述工作完成后书面通知甲方共同参加验收。

工程撤场协议篇五

依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

工程内容:(建筑工程分项工程施工项目)。

二、工程承包范围(发起人参照如下约定据实增减)。

1、按甲方提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除甲方另行发包的工程外,均由乙方负责施工。

2、未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为乙方违约。

3、(其他约定)。

三、协议工期(发起人据实选择、填写)。

开工日期:实际开工日期以甲方或甲方委托的监理工程师下发的开工通知书为准

完工日期:甲方另行书面通知乙方完工日期,乙方保证在甲方规定期限内完工/

实际竣工日期:乙方实际完成协议工程后,由甲方按协议约定组织竣工验收并接收工程,实际竣工日期以甲方工程接收单上载明的日期为准。

协议工期总日历天数:自单位工程开工之日起天。

四、质量标准和施工要求(发起人参照如下约定据实增减)。

1、工程质量标准:

2、具体的施工要求如下:

(1)各项隐蔽工程在隐蔽前,乙方必须自检合格后方可书面通知甲方检查,并按甲方要求提供相关资料(包括但不限于影像资料等)。在甲方同意后方可隐蔽。如乙方擅自隐蔽的,必须无条件拆除隐蔽层提供甲方进行查验,费用由乙方自理,工期不予顺延,并需另行支付甲方壹万元/次的违约金。

(2)施工中甲方、监理方现场人员有权随机对乙方材料、施工工艺质量等进行检查,如发现问题,乙方应在甲方限期内整改至合格。

(3)乙方应提供相关工程材料如下:

a、施工单位必须具有的国家要求的施工资质;。

e、隐蔽工程验收记录、工程检测记录和报告等;。

f、工程竣工验收需要的及甲方要求的其他资料。(其他约定)。

五、安全文明施工(发起人参照如下约定据实增减)。

1、甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

2、乙方施工人员进入现场,必须服从甲方、监理、南山集团等单位的管理,遵守有关规定,否则甲方有权利要求乙方无条件清退出场,发生的一切处罚及损失均由乙方承担。

3、乙方应严格遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;乙方在施工中如发生安全事故,所造成的人身伤害和财产损失的经济和法律责任均由乙方全部承担。因乙方自身违章施工造成安全伤亡事故,致使甲方受到政府有关部门处罚,由乙方最终承担相关处罚费用。

4、乙方施工现场应达到烟台市安全文明工地标准,并与总包单位共同做好成品保护,工程完工后乙方应将施工中产生的建筑垃圾和残渣废料清理干净。

5、(其他约定)。

六、协议价款与支付(发起人参照如下约定选择其一据实填写)。

1、协议价款及调整。

(1)本协议为固定综合单价/固定总价协议,固定综合单价/固定总价为:

上述固定综合单价/固定总价中包含人工费、材料费、包装运输费、装卸费、机械设备使用费、管理费、税费、利润和检测试验及水电费等,以及在签订协议书时不可预见的所需材料、设备、服务等的采购和施工过程中可能发生的工程变更、材料人工费市场价格调整等风险费用,结算时不做任何调整。

(2)本工程暂定工程总量为;本工程暂定总造价为人民币元(大写:)。

(3)(以下为两种价款协议的约定,选择其一)结算时,以具体施工内容为基准,根据甲方预算审计部门确定的工程量按约定的固定综合单价结算工程款。若有增减和设计变更追加的工程量,竣工结算时应据实增减,其取费价格仍执行原定价格。/结算时,乙方完成全部工程并经甲方验收合格的,本协议约定的固定总价既为本工程结算定案总造价,由甲方根据协议约定向乙方支付工程款。

2、工程款(进度款)支付(发起人参照如下约定据实填写)采取分批付款,分别是主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的5资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%,预留5%作为本工程的质量保修金。保修金的返还:质保期内无质量问题并且乙方按约定承担质保责任的,质保期满后30天内无息全部返还。

3、其他约定:(发起人参照如下约定据实增减)。

(1)乙方应承担施工过程中产生的水电费,并按月向甲方或甲方指定单位交纳,否则甲方有权从乙方工程款中代扣代缴。

(2)乙方收取工程款项时,应按甲方要求提供符合税务部门要求的建筑类通用发票和本工程的相关资料,否则甲方有权从乙方工程款中直接扣缴税金。

(3)乙方违反本协议约定应支付的违约金、赔偿金等款项,甲方均有权直接从乙方工程进度款或工程结算款中扣留,不足部分由乙方另行支付。

(4)双方对竣工结算发生争议时,由甲方委托有资质的造价审计中介机构,对本工程造价进行一次性审查定案,该中介机构的审查结果,甲乙双方无条件认可,并以该审查确认的最终结算值进入决算。

(5)(其他约定)。

七、材料采购(发起人参照如下约定据实填写)。

1.本工程所有材料的采购、运输、保管和检测验收等均由乙方负责并承担相关费用。乙方采购的材料应符合设计要求及国家和行业颁发的质量标准和甲方要求,否则乙方负责运出施工场地并重新采购。甲方现场人员随机对材料质量进行抽验,如发现乙方材料有质量问题,乙方无条件更换为合格材料,工期不顺延。

2.材料用于工程前应向甲方和监理单位提交材料样品、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录以备检测,否则甲方有权拒收,工期不顺延。

3、(其他约定)。

八、施工检查和竣工验收(发起人参照如下约定据实增减)。

1、施工过程中甲方发现乙方施工工程不符合规定或协议约定,有权要求乙方在限定时间内整改至合格,否则甲方有权要求乙方停止施工,直至乙方有能力组织符合要求的施工时止,工期不顺延。

2、竣工验收时乙方施工工程不符合规定或协议约定,乙方应按甲方要求进行整改并承担由此造成的一切损失。

3、施工过程中或竣工验收时,如甲方发现乙方施工工程不符合规定或协议约定,可向乙方提出书面异议,乙方在接到甲方书面异议后,应在小时内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4、本工程所涉及的检验试验费、评估鉴定费等均由乙方承担。

5、(其他约定)。

九、工程质量保证(发起人参照如下约定据实填写)。

1、本协议范围内的工程,质量保修期为年;如乙方承诺的质量保修期与国家规定的质量保修期不一致的,取两者中最长的期限。

2、保修期内乙方接到甲方的保修通知后,应在小时内派人到现场维修,维修完须经甲方验收合格。乙方未能按约定时间派人抢修或未在甲方限定时间内修复的,甲方有权委托他人实施维修,所发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中双倍扣除,由此所造成的一切损失均由乙方承担。

3、(其他约定)。

十、违约责任(发起人参照如下约定据实增删)。

1、乙方如有以下情况之一的,每延误一日,应向甲方支付本工程暂定总造价/固定总价日千分之三的违约金,并承担由此造成的一切损失:

(1)逾期完工的;。

(2)施工中或竣工验收时,未按甲方限期整改要求,整改合格的;。

2、经过两次以上(含两次)未能通过竣工验收的,乙方应向甲方支付本工程暂定总造价/固定总价20%的违约金并承担由此所造成的一切损失。

3、因乙方施工工程质量及工艺等原因导致本工程根本无法完成竣工验收的,乙方应全额返还甲方已付工程款,并按本协议约定承担违约责任以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方必须严格按照国家省市等有关规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣。如因乙方拖欠农民工工资,导致农民工在施工现场闹事或引起政府有关部门调查的,乙方向甲方支付违约金壹万元/次。如甲方因此受到政府有关部门处罚的,由乙方最终承担相关处罚费用。

5、未经甲方书面同意,乙方不得将本协议项下的承包工程转包或再分包给他人,否则,乙方应向甲方支付协议暂定总造价20%的违约金。

6、(其他约定)。

十一、协议解除和终止(发起人参照如下约定据实增删)。

1、乙方如有以下情况之一的,甲方有权单方解除协议,乙方需另行向甲方支付本工程暂定总造价/固定总价20%的违约金,并承担由此造成的一切损失:

(1)工期延误时间累计超过天的;。

(2)接到甲方限期整改通知,两次以上(含两次)未按期整改或整改不合格的;或未在限定时间内整改或整改不合格,累计超过天的.

2、协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

3、(其他约定)。

十二、其他约定(发起人参照如下约定据实增删)。

1.价据实增减相应费用。

2.要求,否则将给以伍万元的违约处罚,该违约金将用来奖励保勤的施工人员。

3.施工单位必须积极配合,费用由甲方承担。故意拖延、拒绝配合的,甲方有权进行处罚。

4.5、(其他约定)。

十三、协议生效(发起人据实填写)。

协议订立时间:年月日。

协议订立地点:

本协议双方约定签字盖章之日起生效,一式份,甲方执份,乙方执份,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程撤场协议篇六

甲方:

乙方:

为加强铁路建设工程中的廉政建设,保持廉洁自律的工作作风,防止违纪、违法和不廉洁问题的发生,保护双方合法权益,结合本工程的特点,特签订如下协议:

一、甲方义务。

1、甲方工作人员不得以任何理由和形式向乙方索要和接受各种名义的`好处费。

2、甲方工作人员不得参加乙方组织的可能影响公正执行职务的宴请和娱乐活动。

3、甲方工作人员与乙方应当保持正常的业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。

4、甲方工作人员不得向乙方推荐和介绍自己的亲属、朋友从事与乙方有关的材料供应、设备租赁和劳务人员就业等经济活动,更不能以任何形式和方式在乙方获取经济报酬。

二、乙方义务。

1、乙方应通过正常信息途径与甲方保持正常的相对业务工作关系,不得为了谋私利而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

2、不得邀请甲方工作人员进行任何形式的赌博,变相进行拉拢关系或赠送好处费。

3、不得以任何理由和形式接受甲方亲属、朋友从事和参与自己劳务范围内的任何经济活动,不得以任何理由向甲方工作人员亲属、朋友无偿提供交通工具、宴请和娱乐活动。

4、不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就劳务分包、劳务计量、材料供应、工程质量处理等问题私下商谈或达成默契。

甲乙双方都必须严格遵守以上条款,以及上述未列出但符合廉政建设要求的各种规章、规定。如有违反,由有关纪检部门按相关规定处理;情节严重、构成犯罪的,移交司法机关处理。

本协议是劳务承包合同的组成部分,与劳务承包合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

甲方代理人(签字):乙方代理人(签字):

项目经理:现场负责人:

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

工程撤场协议篇七

工程地点:___________。

协议编号:___________。

(由承包人编填)。

勘察证书等级:_________。

发包人:____________。

承包人:____________。

签订日期:___________

中华人民共和国建设部。

国家工商行政管理局监制。

二020xx年三月。

发包人:______________________________。

承包人:______________________________。

发包人委托承包人承担:___________________________________________________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本协议。

1.1工程名称:_________________________。

1.2工程地点:_________________________。

第二条发包人向承包人提供的有关资料文件。

第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件。

第四条工期。

本岩土工程自_____年_____月______日开工至_____年_____月_____日完工,工期为______天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本协议第八条规定执行。

第五条收费标准及支付方式。

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准______计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为_____元(大写_____),协议生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本协议履行后,定金抵作工程费)。

5.3本协议生效后,发包人按下表约定分_____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

第六条变更及工程费的调整。

6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前_____天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_____天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_____天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_____天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:

第七条发包人、承包人责任。

7.1发包人责任。

7.1.1发包人按本协议第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按协议规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在协议规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_____元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_____元。

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;。

发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本协议外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7本协议中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任。

7.2.1承包人按本协议第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采了补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_____%。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5本协议有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条违约责任。

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在协议履行期间,发包人要求终止或解除协议,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到协议约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条材料设备供应。

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条报告、成果、文件检查验收。

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_____天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在______天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合协议要求和质量标准,自验收之日起_____天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条本协议未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

第十三条争议解决办法。

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交_____仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条协议生效与终止。

本协议自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完协议规定的义务后,本协议终止。

本协议一式_____份,发包人_____份、承包人_____份。发包人名称:承包人名称:

(盖章)(盖章)。

工程撤场协议篇八

发包方(甲方):

承包方(乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议:

三、承包性质:

四、工程质量标准:按施工草图结构要求,符合国家相应的行业标准。

五、工程期限:自合同生效之日起到工程结束为期天,如有特殊情况工期顺延。

六、付款方式:

1、合同签订生效甲方预付总额的10%作为生活费。

2、整好后一次性付清。

七、权利和义务。

甲方的权利和义务。

(一)权利:在施工过程和完工后,随时监督、检查、验收工程质量,不符合要求,可责令乙方停工整改。

1、对危害本公司的安全隐患各现象,可强制乙方停工整改。

2、按本公司相关规定、监督、检查、处理乙方人员的违规行为。

(二)义务:

1、为施工提供水电。

2、为乙方提供一间临时房屋,存放工具、设备及部分人员休息。

3、按合同约定支付款项。

(三)乙方权利和义务。

1、权利。

(1)、按要求自主施工,负责施工人员的`组织、指挥。

(2)、按约定收取工程款项。

2、义务。

(1)约束施工人员遵守甲方的规章制度,爱护公共财物和环境,禁止施工人员进入甲方其它场所。

(2)按要求保质保量组织实施本工程的施工。

(3)接受甲方的监督、检查,不符合要求现象应立即整改。

(4)禁止无关人员进入施工现场,并对本工程的安全负全部责任。

八、验收结算:

由甲乙双方参照图要求,按实际工程量计算,若有变更,由甲方出具方案,其工程量作相应的增减。

九、违约责任:按合同法有关规定执行。

十、解决纠纷的方式:

双方协商解决,协商不成再由人民法院仲裁。

十一、本合同与施工草图和预算表并经签字确认后一同生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

十二、有效期限:自本合同生效之日起至工程质保期满结束。

甲方:乙方:

电话:电话:

年月日年月日。

工程撤场协议篇九

因甲方承建______________________工程的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务,根据《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》以及甲方与业主签订的总包协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:

1.1工程名称:______________________。

取土点,倒土点不得更改,如需更改,双方协商。

1.5工期::_______年_____月_____日至:_______年_____月_____日(开工日以天晴为准)。

1.5.1若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场车辆按照甲方要求(长:5.4米—5.6米)有档尘盖。

单价:______________元/m3(车辆运输,税后价)。

第二条双方责任。

2.1甲方责任。

2.2检查施工进度进划完成情况。

2.3按协议条款支付工程款项。

2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

2.5组织分项工程验收。

2.6甲方负责办理各种政府要求的手续。协调车辆运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。

2.7本工程结束后,后续土方工程,同等条件下,乙方优先。

第三条工程条款。

3.1本工程按每一天为一个结算日,由甲方支付100%进度款。

3.2乙方指定________专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给乙方指定人品。

3.3甲方支付_________元/车的车辆进场费在工程正常施工日第一天开始扣除,按每日每车_______元扣除。

3.4由于甲方结款进度未能按时结清,乙方有权拒绝进行下个施工日的施工。从中导致工程无法顺利施工与乙方无关。甲方并且赔偿乙方车辆误工损失费每台车辆_________元/天。

3.5除双方另行协议将协议终止,或因一方违约使协议无法履行。

外违约方承担上述责任后应继续履行协议。

3.5因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部协议,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除协议,由违约方承担违约责任和费用。以上违约金额的______%计算。

3.6竣工是指乙方承担的工程内容全部完成。

第四条争议解决方式。

本协议履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向_________经济协议仲裁机构申请仲裁。

第五条下其它事项。

本协议由双方第签订,双方签字盖章后生效。本协议正本二份,双方各执一份,副本三份甲方执有。

本协议款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。

工程撤场协议篇十

按照《中华人民共和国协议法》的规定结合本协议项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本协议以资共同遵照履行:

1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点:本市桥口区太平洋1.3承包范围:旧房拆除,新房重建1.4承包方式:包工包料1.5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求1.7协议价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)。

第2条甲方工作。

2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表,负责协议履行。对工程质量,进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第3条乙方工作。

3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划【附件一】,交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表,负责协议履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条关于工期的约定。

4.1甲方要求比协议约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定。

5.1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条关于工程价款及结算的约定。

6.1本协议生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。本协议签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条关于材料供应的约定。

7.1本工程乙方负责采购供应的材料【附件二】,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。7.2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定。

8.1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条奖励和违约责任。

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

第10条争议或纠纷处理。

10.1本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条附则。

11.1本协议正本两份,双方各执一份。11.2本协议履行完成后自动终止。

甲方:乙方:

工程撤场协议篇十一

法定代表人:________职务________。

承包方(乙方):________。

法定代表人:________职务________。

依照《中华人民共和国协议法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。

四、工程范围:本协议全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

五、工程造价:本协议全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

第二条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为________天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前________天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。

2.因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;。

6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

7.未按协议规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使协议不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按协议规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由任方承担。

四、工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,协议竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1.提前的时间;2.乙方采取的赶工措施;3.甲方为赶工提供的条件;4.赶工措施的经济支出和承担;5.提前竣工收益(如果有)的分享。

第三条施工准备。

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸________份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

第四条物资供应。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:________。

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购。

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:________。

一、本工程质量经双方研究要求达到:________。

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

第六条工程价款的支付与结算。

一、本协议签订后________日内,发包方支付不少于协议总价(或当年投资额)的________%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程协议总造价的________%计人民币________万元,安装工程按人工费的________%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分________次支付,每次支付时间为________,金额________。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到协议总价的________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到协议总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之________的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

第七条施工与设计变更。

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

第八条安全施工。

一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

二、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

三、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。

2.乙方与分包单位签订分包协议后,将副本送甲方代表。分包协议与本协议发生抵触,以本协议为准。

第十条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合协议规定的,负责无偿修理或返工。

二、工程不能按协议规定的工期交付使用的,按本协议关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:

一、未能按照协议的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按协议规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之________偿付承包方赔偿金。

第十一条纠纷解决办法。

建设工程承包协议发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:

(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,

(2)直接向人民法院起诉。

第十二条协议的生效与终止。

一、本协议一式________份,协议附件________份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送________机关、建设主管部门备案。

二、本协议自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本协议签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本协议的补充协议。

双方签字(盖章)。

甲方:________代理人:________。

法人住址:________电话:________。

乙方:________代理人:________。

法人住址:________电话:________。

协议签订日期:________签约地点:_____

工程撤场协议篇十二

发(总)包方:广西建工集团第五建筑工程有限责任公司一分公司(以下简称甲方)。

承(分)包方:(以下简称乙方)。

承包方第一责任人:

为了共同圆满实现建设方和发包方签订的工程施工合同,根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,以及国务院关于《关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[20xx]2号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[20xx]23号)的规定,认真贯彻我国“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,严格执行发包方安全生产管理规定,坚持安全发展理念、构建环境和谐、社会满意、确保施工人员安全与健康、工程平安顺利,以达到双赢的目标,经双方协商,在签订工程承包合同和专业工程分包合同的同时,签订本责任书,以明确双方的责任和义务,确保双方共同安全生产文明施工目标的实现。

一、建设工程项目:

1、建设工程项目名称:鱼峰区人民法院迁建工程。

2、建设工程项目地扯:柳州静兰路西侧。

3、工程分包内容:玻璃幕墙施工。

二、职责内容:

(一)发包方职责。

1、发包方负责组织、协调、监督、指导、考评分包方是否做好公司各项安全生产管理工作,安全责任目标是否落实。

2、发包方向分包方提供工程安全生产规章制度及安全生产文明施工要求,及时传达政府主管部门上级有关安全生产的'文件和相关工作要求。

3、发包方按公司安全生产文明施工检查制度定期组织对承包方的安全生产文明施工检查,并根据检查情况书面评价及通报,对违反安全生产文明施工规定、屡不改正的分包方负责人及分包方违章违纪人员按发包方安全生产管理规定进行处罚,如有情节较严重的违法违纪行为,将按国家有关法律法规及相关文件要求移送司法机关进行处理,追究其刑事、民事、行政等责任。

(二)分包方职责。

1、分包方必须遵守国家、各级政府及有关部门关于安全生产的法律、法规和规定,落实发包方公司安全生产文明施工规章制度和有关规定,向发包方提供合法有效的安全生产施工许可证(原件),完善设置本分包安全生产管理机构,并配备足额专职安全生产管理人员,发生事故必须在1小时内立即报告发包方,并协助发包方及政府安监和建设行政等相关部门对事故进行调查处理,分包方承担事故善后处理和政府上级部门的一切经济处罚,落实发包方安全生产管理制度和安全文明施工责任制,明确各自职责并落实到每个管理人员主体责任,成立以发包方为主的应急救援机构,开展生产安全事故的应急救援演练工作。

2、分包方必须与所属施工队伍、班组(个人)等签订安全生产管理目标责任书(或安全生产承包合同),签订率达xx0%。安全生产管理目标责任书内容包括:安全生产第一责任人、安全目标及指标和考核办法、安全生产措施以及控制安全责任事故的实施办法、奖罚规定及明确各自职责等。

3、分包人是该分包范围的安全第一责任人,依照法律法规和发包方的有关规定对该分包范围的安全生产全面负责,保证该分包范围安全生产条件、作业环境及安全施工措施所需的投入资金保障,定期组织有关人员对施工现场进行安全检查,认真落实该分包范围安全生产责任制、重大安全隐患的整改措施的落实,有效防范和坚决遏制重特大事故、降低事故总量和伤亡人数。避免职业病的发生及轻伤事故,并有义务配合协助其他分包商及发包方做好全面安全生产文明施工工作。

4、分包方对所有一线生产工人(含民工)进行上岗前“三级安全教育”、“安全生产告知”、“安全生产技术交底”并填写“三不伤害卡”和“三不伤害对策”等,符合要求率达xx0%,落实施工现场领导带班制度,加强对危险性作业建立监护制度及落实监护责任人员。

5、分包方施工噪声场界限制符合国家标准(gb12523—90)。

6、分包方施工现场有预防扬尘、噪声、废气的监控措施。

7、分包方固体及有毒、有害废弃物进行有效控制和管理,集中分类堆放,按当地环保部门规定定期清运,减少对环境污染。

8、分包方生产、生活污水排放符合地方标准。

9、分包方不发生受政府有关部门处罚的环境污染事件。

10、分包方必须建立安全管理机构,安全管理机构必须到位,人员变动须经发包方、业主和监理管理机构同意、批准。

三、违约责任:

1、如发包方违约,分包方可越级上报发包方主管领导或安全主管部门。

2、如分包方违约,发包方按先说服、教育、沟通的原则办理,达成一致意见,如不果,发包方在有三名安全检查人员共同证实分包方违章、违约或有照片、录相、询话记录等证明的,发包方有权按发包方《企业安全管理经济处罚规定标准》执行经济处罚。

四、本《专业工程分包施工安全管理责任书》共五份,甲方执叁份,乙方执贰份,具有同等法律效应。

五、本《专业工程分包施工安全管理责任书》中相关条款如果与国家法律、法规有相抵触的以国家法律、法规的规定执行。

甲方:广西建工集团第五建筑乙方:

工程有限责任公司一分公司。

20xx年月日年月日。

您可能关注的文档