最新加油站承包合同效力(模板17篇)

合同对于维护交易双方的权益具有重要意义。审查合同的条款和细节，确保其不违反相关法律法规，并与交易的实际需求一致。合同具有法律效力，请在签署之前仔细阅读合同条款，确保了解其中的权益和责任。

加油站承包合同效力篇一

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程。

工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。

2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。

3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。

4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。

5、负责储油罐的.定置和绑缚固定。

6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）。

7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。

合同签订盖章生效后10天。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。

工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。

工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。

任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。

本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。

建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

签订时间：二xxx年月日。

加油站承包合同效力篇二

生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、

合同。

价款及付款方式。

1.本合同加油站站房工程总包价为：元。

2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：元。

3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

六、甲、乙双方的权利义务。

1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效。

合同订立时间：20xx年月日。

合同订立地点：

如甲乙双方发生争议，可以到张家口市区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第一部分。

协议书。

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围。

承包范围：包工包料。

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。(土建天、精装修天)。

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。

2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。

3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。

4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。

5、负责罐区观察井施工。

6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。

7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设(营业房一层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止)，负责消防栓安装(如果需要)，负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。

8、负责营业房、辅助用房接地网铺设及测试。

二、合同工期。

1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。

2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

三、质量标准。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。

五、合同价款。

本合同工程范围施工预算造价：(不含由甲方负责采购的材料、设备价格)。

六、组成合同的文件。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、甲方负责供应的材料、设备目录。

5、工程协商价清单。

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

7、标准、规范及有关技术文件。

8、图纸。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效。

合同订立时间：合同订立地点：

本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

共

3

页，当前第。

2

页

1

2

3

加油站承包合同效力篇三

发包方（乙方）：________。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。

1、工程名称：新建加油站。

2、工程地点：________。

工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程；办公楼工程。承包形式：

1、竣工日期：

2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。

1、工程质量达到省优质工程；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价元乘以系数进行结算。

前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形，工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的100%，剩余10%质保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

均由乙方提供。

工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期________年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的.________%支付，否则甲方不支付任何款项。

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、施工期间，如发现乙方有任何施工材料浪费等现象，均按照施工材料费用的双倍进行赔偿。

1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

1、本合同经双方签章后生效。

2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：________乙方（签章）：________。

法定代表人：________委托代理人（签字）：________。

联系电话：________年________月________日。

________年________月________日。

加油站承包合同效力篇四

甲方：

乙方：

乙方愿承包建筑施工，现就有关具体事项经甲乙双方共同协商达成合同如下：

一、甲方提供原材料到场30米以内，投意外保500元。

二、乙方施工范围，从包打地基绵墙到顶，前向瓷砖贴面三层楼面现交模具架材由乙方负责提供。

三、质量要求：房间方正，墙面粉刷平整，墙内外通筋。

四、安全施工：乙方必须坚持安全第一原则，严禁违章操作，进入施工现场要穿防滑鞋带安全帽，严禁饮酒上跳，如有安全事故概由乙方负责。

五、收方标准：按建筑面积三层收方台阶、滴水收前不收后、，收左不收右。

六、计价方式：按实际面积按每平方米人民币元计算。

七、付款方式：按工程进度付80%。

八、施工时间从开工起六个月完工。

九、上述多条经双方一致通过，签字生效。

加油站承包合同效力篇五

甲方：

乙方:。

为进一步激发低效站销售潜力，提高单站日加油量，降低公司经营成本，实现低效加油站规范、高效运行，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

第一章。

第一条：吨油费用包干站是指中国石油四川广安销售分公司(以下简称公司)的加油站给包干人经营管理，包干站定员1人。吨油费用含意是包干站的工资奖金，加班费，过节费。包干站的工资奖金是指包干人的岗薪工资、技能等级工资、工齡津贴、一线上岗津贴和奖金等。包干站的工资奖金计发是公司按该站月销量，吨油工资标准计发其工资(含奖金)，由包干人进行分配。

第二条：吨油费用包干站的费用。水费、电费、日常维修费、零星办公费、清洁用品费、差旅费以及电话费等费用由公司承担，并按照公司对加油站的标准执行。

第三条：吨油费用包干站的社会保险福利待遇按照中国石油四川广安销售分公司签订的《劳动合同书》执行。包干人“五险二金”的缴纳基数按包干人的岗薪工资、技能等级工资、工齡津贴、一线上岗津贴和奖金为基数进行缴纳(按同等销量加油站经理基数缴纳标准一致。)。

第四条：吨油费用包干站必须严格执行公司的资产管理、资金管理、价格管理、商品管理、安全管理、加油站规范管理等公司对加油站管理的'各项规章制度和规定，接受公司的管理、检查、监督、处罚。

第二章。

第四条：经协商，乙方为甲方加油站工资奖金包干人(定员1人)，乙方应具备以下条件：

1、具有一定文化素质，政治思想素质高，工作责任心强，具有一定的文化素质，具备经营管理加油站相适应的业务技能和安全知识。

2、必须是与本企业签订了《劳动合同书》的员工。

3、乙方按规定缴纳安全保证金：0元(大写：贰万元)或抵押物(房产证)。抵押金或抵押物交财务资产科存。

第五条：乙方自______年______月______日起至______年______月______日为费用包干加油站，合同期一年，合同期满重新签订合同，此前甲乙双方签订的承包经营合同终止。

第六条：工资奖金计算标准。

月加油量30吨(含30吨)以下的部分每吨______元，30吨以上的部分每吨______元，实行分段计算。

第七条：甲方的权利与义务。

1、甲方对乙方经营的成品油实行统一配送制，并对成品油销售价格统一定价。数质量管理按照公司规定执行。

2、甲方有权按照中油股份公司《加油站管理规范》和各项规章制度对乙方实施监督管理，并有权纠正乙方的违规、违纪行为。

3、甲方有权对加油站资产进行管理、维修、拆除或添置。

第八条：乙方的权利与义务。

1、乙方只能销售甲方配送的油品，不得自采自销成品油，不得为第三方代存或代销成品油，。

2、乙方必须按照中国石油天然气股份有限公司《加油站管理规范》四川销售分公司和广安销售分公司的各项规章制度以及本合同条款管理好加油站财产和无形资产。

3、乙方必须严格执行甲方规定的成品油销售价格，凡需要对客户进行价格优惠的，必须取得甲方的许可。乙方必须遵守甲方各种销售纪律。

4、乙方必须将每日的销售款按时足额存入甲方指定的银行账户，乙方不得截留、挪用销售款。

5、吨油费用包干站必须严格执行公司的资产管理、价格管理、商品管理、安全管理、加油站规范管理等公司对加油站管理的各项规章制度和规定，接受公司的管理、检查、监督、处罚。

6、在开展点对点竞争或控制销售时期，由于销售受政策影响较大，暂停执行该合同吨油工资标准，公司另行制定考核办法。

第三章违约责任。

第九条：甲方有下列情形之一的，按前3个月的日平均销量计算乙方工资(资源紧张时除外)。

1、乙方已提交进油计划，因甲方的原因未能及时配送而造成脱销的。

2、配送的油品因严重质量问题而影响销售的。

3、加油站设备设施出现故障，片区未及时组织修复而影响销售的。

第十条：乙方有下列情形之一的应对甲方实行经济赔偿，情节严重的终止劳动合同或追究刑事责任：

1、私自赊销油品造成的损失由乙方全额赔偿;。

2、出现安全责任事故、混油事故、数质量事件或重大负面新闻报道的，赔偿经济损失;。

3、由于管理不当，造成油品数量损耗的，由乙方按当期油价全额赔偿;。

4、私自采购和销售成品油或代存、代销第三方的油品，没收非法所得，并处3倍罚款;。

5、不及时上交、截留、挪用销售款，造成经济损失的由乙方全额赔偿并3倍罚款;。

7、擅自降价销售的，由乙方按照国家当期规定价格赔偿经济损失，并处3倍罚款;利用资源紧张擅自加价销售的，除没收非法所得，并按非法所得5倍处以罚款，情节严重的终止承包和劳动合同，并追究刑事责任。

第十一条：本合同到期或本合同有规定情形出现的。

第十二条：乙方有第八条所列情形情节严重的，甲方可提出终止合同。

第十三条：如遇不可抗力致使加油站不能营业的。此处所指不可抗力包括洪水、风暴、地震、雷击、干旱、雪灾、泥石流等自然灾害及战争、罢工、**等突发事件。

第五章争议解决。

第十四条：本合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，向甲方所在地基层人民法院起诉。

第六章附则。

第十五条：本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

第十六条：本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

第十七条：本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

委托代理人：

加油站承包合同效力篇六

甲方：

乙方：

甲乙双方经自愿平等协商，甲方同意将 加油站承包给乙方，经双方根据有关法律规定，达成以下协议：

一、 承包加油站的合同期限

合同期为五年，自2012年 月 日起至2017年 月 日止。五年合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

二、 承包金的付款方式

加油站一年承包金为人民币 万元整。付款方式一年一付，依此类推。

三、 移交方式和投资权属

合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并共同签署加油站《固定资产交接清单》。合同期满后，甲方原有的资产归甲方所有，乙方新增的资产归乙方所有（以清单为准）。

四、 乙方的权利和义务

1、 乙方在承包期间，加油站的经营管理权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉。另，乙方在甲方的同意下有权把加油站转让给第三者。

2、 乙方必须在合同期限内妥善保管甲方移交的资产，合同期满后如数交还，如有损坏必须修好（除正常老化以外）。

3、 如果由于甲方债务或因证件不齐等问题，造成加油站暂时不能正常经营，甲方应按延误天数赔偿损失（每日 元）。若因甲方原因造成合同无法履行，甲方无条件退还乙方剩余的承包金，甲方向乙方支付违约金五万元并赔偿损失。

4、 在承包期限，加油站的一切设施的保养、维护有乙方承担。乙方如果需要对加油站进行大的改造变动，必须经甲乙双方同意后，乙方可进行。

5、 在承包期间，因公路拓宽或人力不可抗拒的自然灾害等原因，造成加油站不能正常经营，甲方应退还乙方在未营业期间的承包金或延长承包期间。乙方在承包期间周边治安由甲方协助帮忙。

6、 在承包期间，甲方不能转让或出售加油站。若甲方转让或出售加油站，甲方无条件退还未经营期间承包金，同时向乙方支付五万元违约金，并赔偿损失。

7、 在承包期满后，如乙方不再承包，乙方必须保证设备齐全，机械正常运转，设施完好的情况下，以清单为准交还给甲方。

8、 在承包期间，如乙方应承担国税、地税、质检机检费用，甲方承担其他一切手续费用。

9、

在承包期间，乙方必须依法经营。

五、 甲方的权利和义务

1、 在乙方经营期间，甲方必须保证乙方能正常经营，保证加油站各种有关证件齐全，以及年检一切手续费用由甲方承担，并协助乙方办理好有关税务方面的问题。

2、 甲方有义务协助乙方理顺有关部门的关系和周边环境，以便加油站正常经营。

3、 在乙方经营期间，加油站的土地租赁费以及公路开口费由甲方负责，如国家政策强制更换加油机由甲方承担。

4、 在承包期间，甲方不能以任何理由终止合同。否则，应向乙方退还当年全部承包款，支付违约金五万元，并赔偿因此造成的损失。

六、 违约责任

自本合同生效后，双方都不得违约，如果甲方违约，应首先退给乙方未经营期间的承包金，支付违约金五万元整，并赔偿因此造成的损失。如乙方违约，乙方支付甲方违约金五万元整。

七、 免费条件

由于地震、台风等不可抗力的自然灾害，致使不能履行合同义务，由甲方退还乙方未经营的承包金。

八、 争议的解决

因合同履行而发生争议，协议不成的，任何一方有权向所在地的人民法院提起诉讼。

九、 附则

1、 本合同签字盖章之日起生效，未决事项经双方协商一致可以签订补充协议。

2、

甲方：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

身份证号码：

签订日期： 年 月 日 身份证号码： 乙方： 本合同一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

经甲、乙双方协商，凭诚信、公平、互惠互利的原则，订下如下条款，条款内容甲、乙双方需共同遵守。

一、甲方愿意将临沂市 承包给乙方改造经营，承包期为壹拾伍年整（即自2012年 月 日起至 年 月 日止）。

二、因加油站建设时间较长，各方面的设施及设备老化，造成加油站的经营无法正常运转，经甲、乙双方协商达成一致后，由乙方自行出资对该加油站进行翻新改造。

三、在改造期间内，甲方负责提供改造加油站的一切合法手续，费用由乙方承担，确保加油站能够顺利完成，如因手续问题导致停工或其它问题，由此带来的损失，由甲方承担。

四、乙方改造加油站期间，站内建设的一切方案由乙方自行决定执行。甲方可建议，但不得干涉。

五、经甲、乙双方协商，并达成一致，甲方自愿将 加油站，于每年壹拾伍万元整的租金承包给乙方。

六、承包金的支付方法：在施工改造期三个月内不计承包金，承包期限为十五年，自合同签定之日起，乙方付给甲方当年（ 年 月 日至 年 月 日）承包金壹拾伍万元整。次年承包金于 年 月 日之前付清，剩下的年限均于此类推。期满后乙方所建的（棚、加油机、油罐等）不动产归甲方所有。

七、乙方接收加油站时，甲方需将加油站经营的所需证件，如：营业执照、成品油经营许可证、税务登记证、化学危险品营业许可证、消防验收、代码证等证件提供给乙方使用，如因证件不全而导致乙方无法经营的，甲方承担一切责任。乙方经营期对所有证件的年检，甲方无条件配合，所有年检的各项费用由乙方承担。

八、在乙方经营期间以及所需交纳的各项税费、水电费由乙方交纳。如因道路修改，拓宽等造成加油站无法经营，此期间内不计承包费。

九、在乙方经营期间，乙方有自主经营权，自负盈亏，甲方不得干涉乙方的自主经营权，在经营期间，乙方享有在壹拾伍年内的自主经营转让权，同时需保证甲方的承包费不受损失。如到时不付清租金，甲方有权让乙方无条件自愿离开加油站，经营权归甲方所有。

十、乙方经营期间，甲方的债权、债务由甲方自己承担，乙方产生的债权债务由乙方自己承担。甲方不得以任何方式将 加油站作为抵押、贷款，不得在乙方经营期间内将该加油站以任何方式出让给第三方。如违约，造成的损失甲方必须按乙方对该站投资费用的三倍赔偿给乙方。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签定之日起生效，具同等法律效力。

十一、本协议自经甲、乙双方平等协商制成，未尽事宜，可补充。经营期间如有违法行为以及触犯法律应由乙方完全负责。

甲方： 乙方：

年 月 日

甲方：******加油站

法人代表：**** 身份证号码：***

乙方：*** 身份证号码：*************

经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同发展，甲方同意将座落在************的***加油站承包给乙方改造经营事宜达成条约如下：

一、承包期限为 年整，即自 年 月 日至 年 月 日止。

二、占地面积为 平方米，油罐 只，面积 立方米，单匹加油枪 台，及附属建筑与设备。

三、承包经营期间该加油站发省的一切费用（含各种税、费、维护和保养、证照年检及其他相关检测费用等）全部由乙方承担。

四、乙方承包甲方加油站后，销售油种由乙方自主经营，油品严格按照并符合国家相关法律法规规定。如发生油品质量违反国家相关规定、消费者投诉举报等问题时，所产生的相关责任问题由乙方全部承担；严重危害加油站以及甲方声誉时，甲方有权单方面终止合同，并保有付诸法律追究的权利。当发生此类问题是，乙方在接受相关部门惩罚的同时，支付甲方一年的承包费用 元，为违约惩罚，甲乙双方停止租赁合作关系。

共 6 页

五、乙方自承包之日起，水费、电费由乙方自行承担，每月10日前由双方共同抄表，每月15日之前乙方需交清水电费用，否则乙方有权停水、停电。甲方不承担因停水停电给乙方造成的任何损失。原加油站的`一切设施及部件有乙方可以进行拆除改造和处理，施工方案需得到甲方的认可和符合国家对于加油站安全法规的相关规定，并签订改造许可授权后方可施工，新改造的加油站全部投资由乙方承担，未得到甲方认可私自进行的施工，甲方有权单方面解除合同执行。

六、乙方不得将加油站转让给其他人承包经营，也不得将加油站相关物品或执照以及其他所有权或使用权用作任何抵押，否则由此引起的一切后果由乙方承担，以甲方无涉，乙方应及时办理各项检测和证照的年审，因乙方原因导致加油站被有关部门强制停业整顿。勒令停业或查封，甲方有权解除本合同，收回经营权，已收取的承包费用也不予退还。

七、 年 月 日 ，甲乙双方共同到场，量出油罐实际存油量，甲方将所有存油按照当日市场价格卖给乙方，同时办理交接，对甲方交接给乙方的物品进行造册登记，经双方代表签字后双方各留存一份，甲方将加油站经营权正式给乙方承包经营。

何事故和纠纷均由乙方自行承担和负责，甲方不承担任何责任（也不承担热河连带责任）。

九、合同期满或解除合同时，双方代表共同到场，量出油罐实际存油量，乙方将所有存油按照当日市场价卖给甲方，但总量不得超过 年 月 日甲方卖给乙方的数量，如有超出部分，甲方有权拒收，同时办理交接。承包经营期满后，如承包初期登记的物品损坏或不能使用，乙方需按照承包期满交接日时的市场价格赔偿（指购买新的该物品的价格，而不是指使用后的折旧估价），乙方在承包期间新购置的物品，如甲方需要留用，则按照承包期满交接日的实际估价付给乙方费用，如甲方不需留用，乙方需自行处理，甲方不承担任何费用。

承包款每10个月交一次（提前2个月乙方交付下一年度租金），如双方未在协定的日期内履行协议，则按违约处理，违约方需按全部承包费的10%支付违约金并终止协议。

十一、甲方的权利和义务

1、甲方同意乙方使用从事加油站经营业务的一切合法有效手续，包括企业营业执照、成品油经营批准书、危险化学品经营许可证、消防许可证、安全合格证书等。增值税专用发票和普通发票，由乙方以甲方名义直接向税务部门申领。

2、甲方协助乙方协调有关部门的关系，保证加油站正常营业和正常性经营所需的供水供电。

十二、乙方的权利和义务

1、承包后，由乙方自主经营，自行管理，单独核算，自负盈亏。

2、乙方在承包期间必须坚持安全第一，安全生产和经营。并作为安全第一责任人，切实负责好整个加油站安全工作。

3、乙方在承包期不得以该加油站名义借贷，不得用加油站的资产作低押或担保。在未征得甲方同意情况下，将加油站转承包，财产转借。

4、乙方在承包期间必须依法经营，依法纳税，诚信经营。若安监、消防、工商税务等相关部门检查时，乙方在所查中涉及到与国家相关法律法规有抵触和触犯，由相关部门按相关条例追究相关法律责任时，所有一切与甲方无关，由乙方自负。

5、乙方在承包期间，水费、电费、税金、治安费、各种检测费、安全评估费均由乙方承担。

十三、债权债务的处理

1、在乙方承包该加油站前的债权债务及遗留的经济问题、民事责任全部由甲方享有的承担连带责任，与乙方无关。

2、乙方在承包期间的债权债务及民事责任全部由乙方负责承担，与甲方无关。

十四、违约责任

1、如甲方不能履行合同规定条款，应承担违约责任，退还乙方已交付的所有费用，并支付给对方违约金 万元。

2、如乙方违约，乙方出资改造，装潢的全部设备等以及押金归甲方所有。

十五、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方共同协商，作出补充合同，补充合同与原合同具有同等法律效力。

十六、因合同在履行中而发生的争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。

十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同经双方签字后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年 月 日

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》几相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信、信用的基础上，经协商一致，就甲方拥有的位于 从事汽油、柴油、润滑油批发零售业务，经双方协商，达成协议如下：

一、承包加油站的合同期限为2016年日止，年合同期满后，在同等条件下，乙方有有限承包经营权。

二、承包费付款方式，乙方首次支付甲方四年承包费，付款方式为一次性付清四年承包费壹佰贰拾万圆。

三、移交方式和投资权属：

合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并且签署加油站（固定资产交接清单）合同期满后，甲方后有的资产归甲方所有，乙方新增的资产项为生产所需，并经甲方同意同等条件下优先购买；如因价格等不能达成一致，乙方应恢复原貌。

四、乙方的权利和义务：

包期间，未经甲方同意不得对外承包经营。

2、如果由于甲方站务或国证件齐备问题，造成加油站不能正常经营，甲方应承担协调相关部门，使乙方能正常生产经营，因甲方原因延误正常经营，应按延误天数由甲方将承包费时间向后延续所误天数。

3、在承包期间，因公路拓宽、政府征地等原因，造成加油站不能正常经营，因国家政策、法律、法规发生改变，致使乙方无法经营，甲方退还剩余期间承包费。

4、在承包期间，若甲方转让或出售加油站，甲方无条件退还未经营期间的承包费，建设加油站费用 一百五十万元（建设营业厅、铺建地面、加油机、建设油罐区、装修费用与购买设施等费用），同时向乙方支付违约金万元。

五、甲乙双方的权利和义务：

1、乙方经营期间，甲方保证加油站的各项有关证件齐全。

2、甲方积极协助乙方办理有关部门的关系和周边环境，使加油站正常经营，费油由甲方承担。

3、甲方在合法办理并取得了加油站的立项、规划、建设、经营资质及审批文件以及各项资产的购置，建设以及加油站工商和税务等级及年审所需的法律手续和文件，不存在任何现实或潜在的对乙方经营管理加油站构成影响的法律障碍和因素。

4、甲方不以任何方式实行任何构成或足以构成干扰乙

方经营、管理和使用加油站的行为。

六、违约责任：

自本合同生效后，双方不得违约，如果甲方违约，应首先退给乙方未经营期间的承包费及建站费用150万元，支付违约金万元整，并赔偿因此造成的损失。如乙方违约，乙方支付甲方违约金双方协议而擅自行动的均为违约，违约方式支付违约金 万元。

七、因重大自然灾害不可抗拒的，致使本合同无法旅行，甲方退还乙方剩余的承包费一半。

八、本协议自双方签字后生效，本协议履行期间而发生争议，协议不成的，一方有权向法院提起诉讼。

九、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议，所有双方签字的补充式附件与原协议具有同等法律效力。

十、本协议合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

年 月 日

加油站承包合同效力篇七

现今很多公民的维权意识在不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的'加油站承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

承包方（甲方）：________

发包方（乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。

1、工程名称：新建加油站

2、工程地点：________

工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程；办公楼工程。承包形式：

1、竣工日期：

2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。

1、工程质量达到省优质工程；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价元乘以系数进行结算。

前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形，工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的100 %，剩余10%质保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

均由乙方提供

工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期________年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的________ %支付，否则甲方不支付任何款项。

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、施工期间，如发现乙方有任何施工材料浪费等现象，均按照施工材料费用的双倍进行赔偿。

1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

1、本合同经双方签章后生效。

2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：________乙方（签章）：________

法定代表人：________委托代理人（签字）：________

联系电话：________年________月________日

________年________月________日

加油站承包合同效力篇八

出租方甲方：联系电话：

承租方乙方：联系电话：

合同签订地点：

为明确甲、乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，达成协议如下：

一、租赁项目：

甲方将位于加油站出租给乙方经营。

二、租赁期限：

租赁期为年，起租日期为年月日至年月日止。

三、付款方式：

租金每年为元，每年一付。乙方应提前两个月交清下一年租金。

四、甲方责任：

1、甲方提供加油站场地、设备及设施。

2、甲方负责把加油站的配套设备、设施全部移交给乙方经营使用。

3、乙方在经营期间，甲方提供加油站的合法有效证件，加油站证件的年审及费用由甲方负责。

4、乙方在经营期间，甲方需协调好地方关系，不得干涉乙方的正常经营活动，乙方必须保证油品的质量。

5、乙方在经营期间，不承担甲方的债权债务。

五、乙方责任：

1、乙方自合同签订之日起向甲方交纳加油站物料保证金元整。合同到期或终止后甲方将保证金退还乙方。

2、自乙方交接进站后，要保管好加油站的所有财产，本合同期满或终止，乙方保证加油站的所有设备、设施完好齐全，确保正常使用，如有损坏由乙方负责赔偿。

3、乙方在经营期间应交纳承担国家规定的各项费用。

4、乙方一定要遵纪守法，依法经营，按时交纳租金，如到期不交租金或故意拖延交款期，甲方有权终止合同。

5、乙方在合同期间无故终止合同，甲方不退还剩余租金，经营期间乙方不得转让或转租加油站，如乙方私自转让或转租加油站，甲方有权终止合同。

6、乙方在经营期间的一切债权债务、国家规定的各类税费及油品质量等情况造成加油站的任何不良影响，由乙方自己承担，同时甲方有权终止合同。

六、甲、乙双方约定：

1、在合同期间如因公路扩建、维修、改造等不可抗力原因造成乙方无法正常经营的情况，双方可另行协商解决。

2、乙方在经营期间所添置的固定设施、设备等合同期满或终止后，归甲方所有。

3、如产生纠纷，双方友好协商解决。如协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本协议甲、乙双方签字之日起生效，协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方公章：乙方公章：

法定代表人签字：法定代表人签字：

年月日年月日。

加油站承包合同效力篇九

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。

2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。

3、加油站地上及地下附属基础建筑。

二、合同工期。

1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

2.本协议工程的质量保修期为：年。

三、质量标准。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

四、hse管理目标。

生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、合同价款及付款方式。

1.本合同加油站站房工程总包价为：元。

2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：元。

3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

六、甲、乙双方的权利义务。

1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效。

合同订立时间：20xx年月日。

合同订立地点：

如甲乙双方发生争议，可以到张家口市区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

加油站承包合同效力篇十

甲方：

身份证号：

地址：

乙方：

身份证号：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则经双方充分协商一致，现就乙方承包租赁甲方位于_____________________的加油站从事成品油(汽油、柴油、润滑油)销售业务事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条承包租赁标的物状况。

1、本承包租赁合同标的物是位于及经营权。资产明细详见“租赁资产明细表”(见附件)。

2、承包租赁物应符合有关政府职能部门的法定运营要求、设施良好。

3、本合同项下承包租赁物总占地面积为平方米;承包租赁物的资产包括加油平亭平方米、办公及营业厅平方米、卫生间平方米、、路边广告牌，雨棚吊顶等。

第二条承包租赁期限及承包金支付。

1、承包租赁期限为壹拾年，即从2025年月日止。

2方需向甲方交肆拾万元作为履约合同保证金，即前两年共贰佰贰拾万元，支付方式为签定合同之日起先付给甲方陆拾万元作为定金，其中肆拾万元为履约合同保证金，贰拾万为租金，按甲方指定账户，在加油站正式营业当天再付给甲方壹佰万元租金，剩余陆拾万元租金在甲方办理好工商营业执照(注：营业执照经营范围应为柴油、汽油及润滑油)之后一次性付清。

3、每两年租金必须提前三个月一次性付给甲方。

420月月20月日至月日为壹佰玖拾万元，以此类推。

5、接站时间为年____月____日，接站当天乙方有权接收“租赁资产明细表”内所有物品。

第三条甲方的权利和义务。

1、甲方负责办理地税、国税、商务、安监、环保等相关证件(见附件表1)。

2、加油站站长由甲方安排，负责本站全面安全，工资由乙方支付,站长需服从乙方管理，否则乙方有权对其进行解聘。

3、甲方协助处理加油站前期经营过程中与包括政府职能部门、加油站相邻权人、水、电供应者在内的一切外部关系，保证乙方正常经营。上述事物中因处理前期政府职能部门关系所产生的所有费用由甲方承担，因日常经营所产生的费用由乙方承担。

4、租赁期间内，甲方不得将租赁物转让、转租，该行为将视为甲方违法行为。

5、因不可抗力因素致使加油站毁损不能正常使用，甲方须退还乙方没经营期间的履约合同保证金或相应延长承租期限。

6、如果因没有汽油证所造成的罚款由甲方承担，如停业一天，合同期限顺延两天作为补偿给乙方(注：如只能加柴油不能加汽油情况下，补偿一天)。其他因没有汽油证所造成的后果皆由甲方承担。

第四条乙方的责任和义务。

1、合同期间，加油站的经营权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉，乙方在该承租期间内无权将经营权转租给第三方，若转租甲方视乙方违约，有权收回承租物，另不退还履约合同保证金。

2、在合同期间，乙方不得将甲方证件用于银行贷款等行为。

3、乙方在承租期满后，必须清理承租期间的税费，债务与甲方无关。并把所有有关证照全部完好交还甲方。

4、乙方在承租期间内负责加油站的一切安全责任。若在承租期间内出现安全事故问题，由乙方全部承担法律责任及赔偿义务，乙方必须为甲方加油站购买额度300万以上的财产保险，并购买3人以上的人身意外险，费用由乙方承担。

5、在乙方经营过程中，油品出现质量和数量问题所产生的后果由乙方承担。

第五条债务承担。

签订合同前所有债务由甲方承担。

第六条甲方承诺。

1、甲方保证加油站建设符合当地政府规划。

2、甲方保证对租赁物、租赁物的经营权及其土地使用权、房屋享有合法的出租权。

3、甲方保证在租赁期内不干涉乙方合法自主经营。

4、办理升级汽油销售许可证过程中产生的所有费用由甲方承担，若签约一年后没有办理成功，则租金改为________每年。

5、装修_________________________________________所产生的费用及后续修理费用由甲方承担。其他装修费用由乙方承担。

第七条租赁物及履约合同保证金处置。

1、租赁期满后，乙方要按照开业时照片及租赁资产明细表内所有物品原封不动还给甲方，若有损毁乙方原价赔偿。除非甲方收回租赁物自用，否则在同等条件下，乙方有优先租赁权，续租事宜双方另行协商。

2、租赁期满后，甲方对租赁物确认完好，无债务后三个月内退还履约合同保证金。

第八条合同变更及解除。

1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2、加油站经营环境发生重大变化(如公路改道、架桥、道路封闭)，导致乙方无法实现租赁合同签订的预期，不宜继续经营的，乙方可单方解除本合同，甲方退还乙方剩余的租金。

第九条违约责任。

1、在承包租赁期内，本合同约定的任何条款，双方均应严格履行，任何一方违约，给对方造成损失的，除本合同已有约定之外，还应赔偿因违约给对方造成的损失。

2、在承包租赁期内，因甲乙双方任何一方的原因而提前终止合同的，违约方应赔偿由此给对方造成的损失，即为肆拾万元。

3、甲方在合同期内如将加油站转让或转租，收回自己的经营权，视为违约。

第十条争议、纠纷处理。

凡因履行本合同所发生的一切争议，双方可协商解决，协商不成，任何一方均可向南漳县人民法院起诉，通过诉讼程序解决争议。

第十一条合同效力与附件。

1、本合同签订地为湖北省南漳县。合同中使用的“年”、“月”、“日”均指公历的年、月、日。

2、本协议如有未尽事宜，双方可再行协商，另订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经甲乙双方签字或盖章后生效，四份合同具有同等的法律效力。

4、本合同双方签字并盖章之日起生效。

甲方：

法定代表人或授权代表。

乙方：

签订日期：年月日

5.场地租赁合同范本。

加油站承包合同效力篇十一

生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、合同价款及付款方式。

2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：元。

3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

六、甲、乙双方的权利义务。

1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效。

合同订立时间：月日。

合同订立地点：

如甲乙双方发生争议，可以到张家口市区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第一部分协议书。

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围。

承包范围：包工包料。

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。(土建天、精装修天)。

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。

2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。

3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。

4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。

5、负责罐区观察井施工。

6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。

7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设(营业房一层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止)，负责消防栓安装(如果需要)，负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。

8、负责营业房、辅助用房接地网铺设及测试。

二、合同工期。

1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。

2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

三、质量标准。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。

五、合同价款。

本合同工程范围施工预算造价：(不含由甲方负责采购的材料、设备价格)。

六、组成合同的文件。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、甲方负责供应的材料、设备目录。

5、工程协商价清单。

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

7、标准、规范及有关技术文件。

8、图纸。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效。

合同订立时间：合同订立地点：

本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

加油站承包合同效力篇十二

合同。

又是怎样的呢?以下是本站小编整理的加油站施工承包合同，欢迎参考阅读。

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。

2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。

3、加油站地上及地下附属基础建筑。

二、合同工期。

1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

2.本协议工程的质量保修期为：年。

三、质量标准。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

共

3

页，当前第。

1

页

1

2

3

加油站承包合同效力篇十三

出租方甲方：联系电话：

承租方乙方：联系电话：

合同签订地点：

为明确甲、乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，达成协议如下：

甲方将位于加油站出租给乙方经营。

租赁期为年，起租日期为年月日至年月日止。

租金每年为元，每年一付。乙方应提前两个月交清下一年租金。

1、甲方提供加油站场地、设备及设施。

2、甲方负责把加油站的配套设备、设施全部移交给乙方经营使用。

3、乙方在经营期间，甲方提供加油站的合法有效证件，加油站证件的年审及费用由甲方负责。

4、乙方在经营期间，甲方需协调好地方关系，不得干涉乙方的正常经营活动，乙方必须保证油品的质量。

5、乙方在经营期间，不承担甲方的债权债务。

1、乙方自合同签订之日起向甲方交纳加油站物料保证金元整。合同到期或终止后甲方将保证金退还乙方。

2、自乙方交接进站后，要保管好加油站的所有财产，本合同期满或终止，乙方保证加油站的'所有设备、设施完好齐全，确保正常使用，如有损坏由乙方负责赔偿。

3、乙方在经营期间应交纳承担国家规定的各项费用。

4、乙方一定要遵纪守法，依法经营，按时交纳租金，如到期不交租金或故意拖延交款期，甲方有权终止合同。

5、乙方在合同期间无故终止合同，甲方不退还剩余租金，经营期间乙方不得转让或转租加油站，如乙方私自转让或转租加油站，甲方有权终止合同。

6、乙方在经营期间的一切债权债务、国家规定的各类税费及油品质量等情况造成加油站的任何不良影响，由乙方自己承担，同时甲方有权终止合同。

1、在合同期间如因公路扩建、维修、改造等不可抗力原因造成乙方无法正常经营的情况，双方可另行协商解决。

2、乙方在经营期间所添置的固定设施、设备等合同期满或终止后，归甲方所有。

3、如产生纠纷，双方友好协商解决。如协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本协议甲、乙双方签字之日起生效，协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方公章：乙方公章：

法定代表人签字：法定代表人签字：

年月日年月日。

加油站承包合同效力篇十四

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，本着互利互惠原则，甲方愿将久久加油站承包乙方经营，为明确双方各自的权利与义务，达成协议如下：

一、承包范围：甲方自愿将坐落在加油站承包给乙方经营，乙方自愿承包该加油站。

二、承包经营期限自年月日至年月日。

三、自签字之日起一次付清。

四、乙方必须无安全事故，账目完好，无欠费、漏检，手续、设备都能正常使用。

五、甲方权利义务。

1、甲方向乙方提供现有的灭火器及加油场地（加油机4台）、柴油罐2个、汽油罐2个、站房5间、架500平方米，发电机组一台，水井等相关照明设备。

2、甲方为乙方提供年月前合法有效的手续。

3、若遇国家征用或拆迁，一切自然灾害不属甲方违约，租金按实际天数剩余部分退还乙方，所有赔偿归甲方。

4、甲方违约退还所剩租金。

5、若遇修路断交，甲方按断交时间多久给乙方延长多久。

6、土地租金由甲方负责，其余由乙方负责。

六、乙方权利义务。

1、合同期内乙方负责对加油站场地、设备的维修管理，保证设施设备租期满后能正常使用，否则按市场价评估赔偿甲方。

2、合同期间加油站产生的所有费用归乙方负责，保证按国家要求去作，

做到任何手续不能漏检、欠费，否则一切后果责任归乙方。

3、乙方不能随意改变加油站内主体结构，如需改动，通知甲方征得甲方同意达到共识后乙方才能施工，乙方不能转租、转让、改行，必须按国家要求合法经营，否则后果自负。

4、合同期内，乙方在经营范围内合法经营，但不能用本站抵押贷款及各种融资，合同前债务归甲方，合同期间归乙方，合同期满前一个月，乙方必须把所有手续交还甲方，保证能正常使用，不能欠费、漏检。

5、合同期间如乙方有违反税务、工商、质检、安检、商务、物价等任何部门的违法行为或造成损失，后果乙方负责。

6、所有公章、法人章、财务章、发票专用章等所有证件及票据凭证、账本归乙方使用，若有丢失或违法行为后果乙方负责，所有合同协议仅有公章、法人章、财务章不生效，必须由本站法人郭建英签字生效。

7、合同期间发生的一切事故或造成的后果及损失与甲方无关，均由乙方负责。

8、自合同生效至合同期满交接时，账目、库存（柴油、汽油）零库存。

9、乙方违约，租金不退。

10、若遇上不可抗拒的自然灾害，造成的一切损失与甲乙双方无关。本协议一式二份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：

年月日年月日。

加油站承包合同效力篇十五

身份证号码：

地址：

乙方受让方：

身份证号码：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经协商一致，就转让加油站事宜，达成如下协议：

第一条。

甲方将位于加油站有偿转让给乙方。甲方加油站资产包括加油机台，储油罐个，营业室个建筑面积平方米，防雨棚处建筑面积平方米，及其他辅助设施，共合计人民币大写元元。

第二条。

2、加油站转让产权时所产生的费用包括但不限于，转户，更名等所需要的必要费用由乙方负责，乙方在办理产权转让时，甲方给予必要协助。

3、本协议签订后日内乙方将人民币元划拨到甲方账户。

4、甲方账户：

户名：

账号：

开户行：

5、甲方收到乙方全部转让款项后，甲方将加油站资产及相关经营证书包括营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营证书，交给乙方经营使用。

第三条。

1、本协议书任何一方必须按协议书的规定全面履行义务，否则守约方有权要求违约方停止违约行为并采取补救措施。

2、协议履行中，甲方违约时，负责返还转让款并支付违约金人民币大写元?元，乙方违约时，甲方不负责返还转让款。

3、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付转让款的%，作为违约金。

4、合同履行过程中，如遭遇不可抗力或政府行为导致协议无法按时履行或协议目的无法实现，甲、乙双方应解除合同，互不承担违约责任。

第四条。

本协议未尽事宜，可订立补充协议，补充协议视为本协议一部分，不可分割，有同等法律效力。

因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成的，任何一方有权向加油站所在地仲裁机构、人民法院提起仲裁或诉讼。

本协议书经甲乙双方签字后生效。

本协议书一式两份，甲、乙方、各执一份。

甲方公章：乙方公章：

法定代表人签字：法定代表人签字：

年月日年月日。

加油站承包合同效力篇十六

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本加油站建设工程承包合同。

一、工程概况。

工程名称：_________________。

工程地点：_________________。

工程内容：_________________。

二、工程承包范围。

承包范围：_________________包工包料。

三、合同工期：_________________。

开工日期：_________________

竣工日期：_________________

合同工期总日历天数天。（土建天、精装修天）。

工程内容：_________________乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：

1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。

2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：_________________地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。

3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。

4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的.土建及装饰，负责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。

5、负责罐区观察井施工。

时间：_______________________。

加油站承包合同效力篇十七

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。

2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。

3、加油站地上及地下附属基础建筑。

二、合同工期。

1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

2.本协议工程的质量保修期为：年。

三、质量标准。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。