最新房屋认购协议书送车位(精选12篇)

总结是对过去经历的回顾，也是未来规划的基础。适当地反思和自我评价有助于提高总结的质量。掌握一些总结技巧和写作方法对于写好总结很有帮助。

房屋认购协议书送车位篇一

房屋认购协议书要怎样写?以下由文书帮小编提供房屋认购协议书范文阅读参考。

认购双方当事人：

甲方(出让方)： 乙方(受让方)：

甲、乙双方同意本认购协议作为双方购买以下房屋签订的法律文件，双方将于本认购协议所约定时间内就本房屋购买事宜签订的《房屋认购协议》已明确双方权利义务。

一、受让方购买出让方开发的_____，_____单元_____室，建筑面积为____________________ 平方米，房屋总价小写为__________元，大写人民币为_________________________ 元整，车库/附房为__________元，合计人民币_________________________ 元整。

二、付款方式

1、 付清的'付款方式，在签订本协议时交足定金人民币_______________元，其余房款_________________________前补请。

2、买受人自愿采取按揭的付款方式，在签订本协议交足定金人民币__________ 后 日内交足不低于_____的首付款__________ 元(大写)人民币____________________元整并签署《商品房买卖合同》。

三、买受人交足定金后，不得将此房号进行调换，同样出卖人不得将此房号另售与他人，否则将作为违约处理;若买受人在交足定金后未在规定的期限内交清应付房款，则出卖人可将定金作为违约金处理，房号不再为买受人保留。

四、如因不可抗力造成本协议中止，双方进行友好协商处理。

五、补充内容：_______________

六、本合同一式三份，售楼处一份，买受人一份，出卖人一份，签字生效。

出卖人： 买受人：

经办人： 电话：

年 月 日

房屋认购协议书送车位篇二

房屋认购协议书要怎样写才能保证双方利益?以下由文书帮小编提供房屋出售协议书范本阅读参考。

认购双方当事人：

甲方(出让方)： 乙方(受让方)：

甲、乙双方同意本认购协议作为双方购买以下房屋签订的法律文件，双方将于本认购协议所约定时间内就本房屋购买事宜签订的《房屋认购协议》已明确双方权利义务。

一、受让方购买出让方开发的`_____，_____单元_____室，建筑面积为____________________ 平方米，房屋总价小写为__________元，大写人民币为_________________________ 元整，车库/附房为__________元，合计人民币_________________________ 元整。

二、付款方式

1、 付清的付款方式，在签订本协议时交足定金人民币_______________元，其余房款_________________________前补请。

2、买受人自愿采取按揭的付款方式，在签订本协议交足定金人民币__________ 后 日内交足不低于_____的首付款__________ 元(大写)人民币____________________元整并签署《商品房买卖合同》。

三、买受人交足定金后，不得将此房号进行调换，同样出卖人不得将此房号另售与他人，否则将作为违约处理;若买受人在交足定金后未在规定的期限内交清应付房款，则出卖人可将定金作为违约金处理，房号不再为买受人保留。

四、如因不可抗力造成本协议中止，双方进行友好协商处理。

五、补充内容：_______________

六、本合同一式三份，售楼处一份，买受人一份，出卖人一份，签字生效。

出卖人： 买受人：

经办人： 电话：

年 月 日

房屋认购协议书送车位篇三

双方当事人：

出卖人(以下简称“甲方”)：__________。

认购人(以下简称“乙方”)：__________。

根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

一、认购标的的基本情况。

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

二、认购标的的价款。

该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元(大写：_______________)。

三、认购款。

乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写：_______________)。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的'认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

四、其他约定。

在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

五、附则。

本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。

本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

_____年_____月_____日______年_____月_____日。

房屋认购协议书送车位篇四

太湖县鸿兴房地产开发有限公司(以下简称甲方)。

立协议双方：(以下简称乙方)。

甲方在原徐桥食品站(新街)至老街进行棚户区改造和房地产开发，乙方在该项目内认购房屋，现就有关事项，订立协议如下：

一.乙方选定在该区内的号楼第号三层商服楼，房屋及院落面积以实际丈量为准。

二.甲方对该新区按县建设部门批准的.规划方案，实行统一规划、统一建筑、统一配套公共设施。

三.土地证由甲方办理;水电路到各户门口，各户自行办理入户手续。

四.房屋价为每平方米1780元(其中包括办理土地证及其它公共设施配套费等);后院面积价为每平米元。

五.付款方式：协议签订之日付款元，

否则按延期时间按月收取百分之二的利息及违约金。

六.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方代表签字：乙方代表签字：

电话：电话：

签订时间：年月日。

房屋认购协议书送车位篇五

《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书，是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。简单说来，即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人，认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务，而并非最终达到签约。

《房屋认购协议书》中一般确认认购人打算购买的商品房的位置、朝向、楼层、房价及签订《商品房买卖合同》的时间。认购人在购房前作为签订《商品房买卖合同》的保证，向开发商支付一定数额的定金。

《房屋认购协议书》与《商品房买卖合同》不同。《房屋认购协议书》的性质属于意向书，一方不履行承担的是缔约过失责任，而承担缔约过失责任的方式是定金。

由于《房屋认购协议书》大多是由开发商事先制订的，因此在部分条款上对于开发商更为有利，这些认购书在内容上通常存在缺陷。

1、内容过于简单。实践中有一部分认购书仅包括房屋地址、面积、价格等基本事项，而对于违约责任、定金的退还或丧失的条件等重要条款却没有明确，这样会导致购房者不能全面了解交易条件。一旦购房人在与开发商就正式合同条款进行谈判过程中遇有分歧，往往会使购房人陷入困境。认购书应看作是一个购房意向，与正式合同还有很大差别，单纯凭借认购书来决定购房，这对购房者来说非常不合理。

2、约定不明确。一部分认购书中有这样的约定，“在签署本认购书后若干时间内签署正式预(出)售合同，逾期则视为购房者违约，开发商有权没收定金。”但由于认购书对房屋买卖合同内容约定不明确，从而很可能最终签不成正式合同而造成纠纷。房屋买卖合同的签订应该体现平等自愿的原则，但很多购房人的体会是：一旦签了认购书，往往不得不接受一些不公平的条款。在这个环节可能产生的问题是，购房者在对欲购的商品房的进一步了解中，发现房屋并不理想，想不签合同，拿回定金，但由于有认购书的约定，定金很有可能不能返还。因此，在签订认购书时，双方在协议中应明确什么情况下购房人有权要求终止协议，索回定金。

鉴于《房屋认购协议书》独特的法律地位，在实际生活中由于签订该协议所引发的纠纷正日渐增多。对于购房人来说，签订《认购协议书》是购房过程中值得重视的一个环节。一旦你与开发商签订了《房屋认购协议书》，就会产生以下后果：

3、《房屋认购协议书》中双方的权利义务将转化成《商品房买卖合同》条款中的一部分。

对超出《房屋认购协议书》的《商品房买卖合同》条款双方不能达成一致，而使《商品房买卖合同》没有签订成功，视为双方均没有违约行为，房屋开发商应当将定金如数返还给你。

如果《商品房买卖合同》签订成功，你从认购人变成了购房人，购销双方就形成了商品房买卖的权利义务关系。

尽管认购协议书还存在诸多问题，但根据目前的司法实践，只要开发商具备预(出)售的法定条件，认购书中确系双方真实意思表示，权利义务内容又不违反现行法律、法规的，该认购书即对双方具有约束力。因为《房屋认购协议书》中双方约定的权利义务将转化成《商品房买卖合同》条款的一部分，为了避免不必要的损失，认购书内容应当清晰、明确。通常情况下开发商提供的《房屋认购协议书》大多是事先准备好的格式条款，对于《房屋认购协议书》中没有的内容你有权要求补充。

(一)认购书的主要内容有哪些?

认购书的主要内容应包括：

1、买卖双方基本情况，包括双方名称、地址、联系电话等;。

2、房屋基本情况，包括房号、户型、面积、单位价格、总价等;。

3、签订正式合同的期限、付款地点、签约地点等;。

4、定金条款，约定定金在不同情况下发生何种效力;。

5、付款方式，包括一次付款、分期付款、按揭付款等;。

6、买卖双方权利与义务。一般而言卖方的义务应包括：保留双方约定的商品房不得再向第三人出售;按照认购书约定的主要条件为主要内容订立正式买卖合同;在约定的期限内洽谈订立买卖合同;在双方不能就此主要条款达成一致时，按照法律的规定或交易惯例或公平原则确定主要条款之外的条款。

7、违约条款，即买卖双方如不能依合同约定实际履行时应承担何种责任。

一份认购协议书应具备上述条款，在买卖双方意思表示一致时，认购协议书即告成立。应当注意的是，目前多数的认购书都是开发商提供格式合同，对购房者的限制较多，为了避免一方责任倾斜，在签订协议时要注意加上限制开发商行为的条款。

甲方代表签字：乙方代表签字：

电话;电话：

签订时间：201x年x月x日。

房屋认购协议书送车位篇六

下协议：

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上边积均以房地局测绘中心最后测绘面积为准。

该商品房依照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元(大写：_______________)。

项。

甲方在获得预售允许证后，应立刻通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知第二天起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的有关条款，磋商一致并签订《商品房买卖合同》。

甲方应在获得预售允许证____日内通知到乙方，因甲方获得预售允许证后未在规准时间内通知到乙方，所以产生的不利于乙方的结果均由甲方肩负。

甲、乙两方在上述商定的限期内磋商商品房买卖合同的有关条款，但两方未完成一致建议，自商定的.限期届满第二天起超出_____日的，本认购书自行排除。甲方应该在本认购书排除第二天起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并肩负有关法律责任及乙方的全部经济损失。

甲乙两方磋商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已缴纳的认购款抵作该商品房的购房款，不必再补购房款。

在签校正式的《商品房买卖合同》时，改正认购人的，甲方应踊跃配合。

买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调动，相同甲方不得将此房另销售给其余人，不然将作为违约办理。

本认购书未尽事宜，经甲、乙两方磋商一致可签订增补协议，增补协议与本认购书拥有相同法律效劳。

式二份，甲、乙两方各执一份，均拥有相同法律效劳;。

甲方(公章)：_______________________受权代表：

_____年_____月_____日。

房屋认购协议书送车位篇七

双方当事人：

出卖人（以下简称“甲方”）：__________。

认购人（以下简称“乙方”）：__________。

根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________（以下简称商品房）。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元（大写：_______________）。

乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元（大写：_______________）。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

_____年_____月_____日______年_____月_____日。

房屋认购协议书送车位篇八

认购双方当事人：

甲方(出让方)：________________。

乙方(受让方)：________________。

甲、乙双方同意本认购协议作为双方购买以下房屋签订的法律文件，双方将于本认购协议所约定时间内就本房屋购买事宜签订的《房屋认购协议》已明确双方权利义务。

一、受让方购买出让方开发的_____，_____单元_____室，建筑面积为____________________平方米，房屋总价小写为__________元，大写人民币为_________________________元整，车库/附房为__________元，合计人民币_________________________元整。

二、付款方式。

1、付清的付款方式，在签订本协议时交足定金人民币_______________元，其余房款_________________________前补请。

2、买受人自愿采取按揭的付款方式，在签订本协议交足定金人民币__________后日内交足不低于_____的.首付款__________元(大写)人民币____________________元整并签署《商品房买卖合同》。

三、买受人交足定金后，不得将此房号进行调换，同样出卖人不得将此房号另售与他人，否则将作为违约处理;若买受人在交足定金后未在规定的期限内交清应付房款，则出卖人可将定金作为违约金处理，房号不再为买受人保留。

四、如因不可抗力造成本协议中止，双方进行友好协商处理。

五、补充内容：_______________。

六、本合同一式三份，售楼处一份，买受人一份，出卖人一份，签字生效。

出卖人：________________买受人：________________。

经办人：________________电话：________________。

房屋认购协议书送车位篇九

委托方：

身份证编号：（以下简称甲方）。

受托方：

身份证编号：（以下简称乙方）。

总则：

甲、乙双方在友好自愿的前提下，经甲、乙双方协商一致，乙方自愿认购甲方本协议第二条所列房屋，甲方在完全了解该房屋的基本状况后自愿认购。经双方协商一致，签订本协议。

座落：

房屋所有权证号：

土地使用权证号：

土地使用权取得方式：

预售房合同登记号：

附属设施：

1、认购价：人民币（大写xx）xx元/套（小写：xx万元整）。

2、经甲、乙双方约定，关于房屋交易税费由xx方全部承担。

3、乙方在房屋实体转交给甲方的同时，将房屋以前产生的大修五通等费用结清，并将该房屋其他相关证件交于甲方。

1、甲、乙双方约定甲方同意甲方采取xx付款方式购房。

2、甲、乙双方约定在xx年x月x日由甲方缴纳认购定金人民币：（大写xx）xx万给乙方，甲、乙双方约定在xx年x月x日前乙方将房屋产权资料提供给甲方，并代甲方申请按揭贷款，待银行贷款审批通过之后，甲方补足贷款差额，甲、乙双方再另行约定时间办理过户手续过户,并办理产权过户手续。

3、甲方一次性支付全部房款，甲、乙双方在房交所办理过户手续当天，甲方将剩余房款人民币：（大写xx）xx万一次性支付到乙方指定账户。

1、甲方有权要求乙方出示房屋权属的相关手续。

2、甲方应在协议约定的时间内与乙方办理权属的过户手续及付清房款。

3、若甲方以按揭方式购房的，应主动办理按揭的相关手续，如因甲方的原因使按揭手续不能顺利办理的，由甲方承担责任。

1、乙方应本着诚实信用的原则，确保本协议所涉房屋具有合法的权属手续。

2、乙方应保证该房产产权人及共有人同意出售此房。

3、乙方应保证其委托出售的房地产权属真实、合法、房地产交易手续完备，并且无以下限制交易的情况：（甲、乙双方有约定的除外）。

（1）司法机关查封、罚没、财产保全等；

（2）公告拆迁范围，即将实施拆迁；

（3）其他限制交易的情况。

4、乙方在签订本协议后，有权按约定收取乙方的定金及购房款。

5、乙方应在协议规定的时间内与甲方办理权属的过户手续及房屋交接。

甲、乙双方从签订本协议之日起，自觉遵守本协议所约定事项，并按本协议约定履行双方的权利及义务，如有一方未按本协议约定的内容履行，逾期将按照国家相关法律条文执行赔偿。

1、签约后该房屋被列入冻结、拆迁或市政成套改造范围的，双方免责，返回原状终止合同。

2、法律、法规、政策更改，致使本合同无法履行的，双方免责，返回原状终止合同。

3、如需变更本合同需双方协订。

4、甲、乙、双方严格履行本合同，直至手续完结，合同终止。

因履行本合同而发生的任何争议可友好协商解决。协商不成，可依法向。

（1）重庆仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院提起诉讼。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

电话：

电话：

身份证号码：

身份证号码：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

身份证号码：

身份证号码：

签约地点：

签约时间：xx年x月x日。

房屋认购协议书送车位篇十

根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

一、认购标的的基本情况。

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

二、认购标的的价款。

该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元(大写：_______________)。

三、认购款。

乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写：_______________)。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

四、其他约定。

在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

五、附则。

本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

授权代表：_______________授权代表：_______________。

证件号码：_______________证件号码：_______________。

联系电话：_______________联系电话：_______________。

房屋认购协议书送车位篇十一

___________有限公司(以下简称甲方)

____________ (以下简称乙方)

甲方在_____区改造和房地产开发，乙方在该项目内认购房屋，现就有关事项，订立协议如下：

一.乙方选定在该区内的____号楼第_____号三层商服楼，房屋及院落面积以实际丈量为准。

二.甲方对该新区按县建设部门批准的规划方案，实行统一规划、统一建筑、统一配套公共设施。

三.土地证由甲方办理;水电路到各户门口，各户自行办理入户手续。

四.房屋价为每平方米_____元(其中包括办理土地证及其它公共设施配套费等);后院面积价为每平米_____元。

五.付款方式：协议签订之日付款_____元，否则按延期时间按月收取百分之_____的利息及违约金。

六.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方代表签字：_________乙方代表签字：_________

电话:_________电话：_________

签订时间：_________年_________月_________日

房屋认购协议书送车位篇十二

房地产开发有限公司。

联系电话：_____。

乙方(买受人)：_____。

身份证件号：_____。

联系电话：_____。

甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条预定房屋情况：

乙方经过了解，有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房)，建筑面积_____平方米，套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币，套内面积每平方米_____元人民币，总房价金额__________元人民币(大写：_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)。付款方式为：_____。

实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费，乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《重庆市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费，以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

第二条乙方付款时间：

2、付款时间：乙方于_____年_____月_____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《重庆市商品房买卖合同》，交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用，并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭，则同时还要带上以下证件和资料：(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件，收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

第三条双方的权利、义务。

l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款)，并签订《重庆市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款，应于《重庆市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料，由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整，乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化，参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《重庆市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟，参照本合同第三条第2款处理。

2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《重庆市商品房买卖合同》，每延期一日，按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的，甲方有权解除本合同，并将该房屋另行销售，乙方所交定金不予返还。

3、若乙方在签订本协议后要求退房的，则甲方不再返还乙方定金，并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房，须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意，乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项，乙方在签订《重庆市商品房买卖合同》时不应再要求变更，如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《重庆市商品房买卖合同》，则甲方有权解除本协议，乙方所交定金不予返还。

5、在签订《重庆市商品房买卖合同》之前，若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售，甲方有权撤销协议，甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方，甲方不再承担其他任何责任。

6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款，此定金不退还，所造成的一切损失由乙方自行承担。

第四条甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《重庆市商品房买卖合同》内容及项下相关约定，且对此双方无任何异议，若乙方以此为由终止本协议的，则视为乙方违约，乙方所交定金不予返还。

第五条如在履行本协议的过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

第六条本认购书一式两份，甲方、乙双方各持一份，甲、乙双方签字或盖章后立即生效，具有同等法律效力。在签订《重庆市商品房买卖合同》后，本协议自动作废。

甲方：__________房地产开发有限公司。

乙方(签字)：__________。

销售代表(签名)：__________。

_____年_____月_____日。