回顾一段时间内的成长与收获,是我们不可或缺的一项任务。总结应该具备反思的能力,帮助我们认清自己的优势和不足,进一步完善自我。接下来是一些总结范文,或许能给大家一些写作灵感。
总包内部协议书篇一
双方就乙方经营承包曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:
1、任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、法律法规的前提下,甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金,以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售,该项目以公司名义开发建设和销售,公司不需出任何资金,也不参与项目运作,项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有,由乙方自主经营,自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目,依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任,负责处理施工、人事安排,验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用(包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费,现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用)。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。
2、该项目建筑面积约2500平方米,总资产约400万元,由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费,在签定本合同时支付贰千元,在工程开工时支付壹万元,其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目.办理各项手续的资质、证照和银行帐号,进行双方协调和质量监督及合同管理。
3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档,并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好,并由公司查验合格,最后资料交由公司统一保管。
4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜,由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系,不得给甲方造成麻烦,如出现麻烦由乙方自己处理,费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合,乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式,乙方要负责到底,所有总是有乙方去解决,与甲方无关,若造成甲方损失由乙方负责承担。
5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责,不得牵连甲方,甲方亦不承担任何责任。
乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用,并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场,作出维修安排。
6、本合同壹式二份,甲乙双主各持壹份。,具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效,至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。
甲方:乙方:
合同订立日期:二o**年六月十三日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):项目部。
第一条定义。
1.1发包方:本合同所称发包方或甲方是具有相应建筑资质,行使发包权。
1.2承包方:本合同所称承包方或乙方是具有项目经理或建造师资格或具有较强经济实力和运作能力,能组建相对应工程项目规模管理能力和资质的自然人。并由甲方聘用的本合同所称工程项目的负责人。须有承包方和发包方依法签订的劳动合同、明确劳资关系。
1.3内部承包:除非本合同另有说明,本合同所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系,为了提高经济效益,落实项目承包人(项目经理)经济责任制,明确权利义务,依据国家相关法律法规和甲方有关管理制度建立的内部合同关系,也是甲方将其承揽的专项工程分派给下属项目经理部的内部经营管理行为。
总包内部协议书篇二
单位名称:(以下简称甲方)。
员工姓名:
身份证号:(以下简称乙方)。
根据1993年第111号国务院令的有关规定,结合目前的生产经营实际状况,甲方从照顾老员工利益的角度出发,同意为乙方办理企业内部退养。为保障乙方内部退养后的基本生活,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。
一、乙方已符合内部退养条件,并申请办理内部退养手续。
1、鉴于甲方今年的经济承受能力,乙方自内部退养之月起享受甲方给予的内退补贴,补贴标准为每月x元,且乙方享受的内退补贴至正式退休之月止。
2、乙方内部退养的月度应发生活费和内退补贴之和按规定扣除个人应承担的社会保险费和住房公积金之后低于上海市当年职工最低月工资标准的,由甲方予以补足。
3、乙方的生活费和内退补贴自内部退养之月起至正式退休之月止由甲方按月发放。
三、社会保险费和住房公积金的缴纳。
1、按照上海市规定的缴费比例,个人缴费部分由甲方在乙方的应发生活费中代扣代缴,单位缴费部分由甲方按月足额缴纳。
2、乙方在办理内部退养当年以上年度乙方的月平均工资收入为社会保险和住房公积金的缴费基数,次年以后以乙方的月度应发生活费和内退补贴之和为缴费基数,年度内工资收入与生活费、内退补贴并存的,按照全年之和的月平均数为缴费基数。缴费基数低于上海市规定当年最低缴费基数的按上海市当年最低缴费基数执行。
3、甲、乙双方社会保险和住房公积金缴费比例的调整以及年度缴费基数的调整时点按照上海市的有关规定进行。
四、乙方若出国定居、死亡,甲方停止支付生活费、内退补贴,甲、乙双方不再缴纳社会保险费和住房公积金。
五、乙方达到法定退休年龄时,甲方提前30天通知乙方,乙方应按照甲方的要求提供必需的证明资料。甲方应为乙方办理退休手续,并从乙方领取养老金之月起停发生活费和内退补贴。如办理正式退休时计算养老金个人缴费须缴到当年年底的,其费用由乙方承担。
六、本协议作为甲、乙双方签订的劳动合同的附件,相关内容按本协议执行。
七、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):法定代表人或委托代理人:
20xx年x月xx日。
总包内部协议书篇三
转让方(甲方):
受让方(乙方):
鉴于甲方在xx公司(以下简称公司)合法拥有xx%股权,现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权,并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有xx%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的xx%股权。
甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就股权转让事宜达成如下协议:
第一条:股权转让价格与付款方式。
1、甲方同意将所持有xx%的股权(认缴注册资本xx元,实缴注册资本xx元,协议签订当时xx公司基本账户余额xx元)以xx元人民币的价格转让给乙方,乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付xx元;在甲乙双方办理完工商变更登记后,乙方向甲方支付剩余的价款xx元。
第二条:甲方保证。
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人;
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务;
3、甲方保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效;
4、甲方保证转让的股权完整,未设定任何担保、抵押及其他第三方权益;
5、甲方保证其主体资格合法,有出让股权的权利能力与行为能力;
6、甲方保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
第三条:盈亏分担。
本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方、即成为__________有限公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条:合同的变更与解除。
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行;
2、一方当事人丧失实际履约能力;
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要;
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
第五条:违约责任。
1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外,守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
2、如果乙方未能按本合同第一条的规定按时支付股权价款,每延迟一天,应按延迟部分价款的xx‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后,如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额,或因乙方违约给甲方造成其它损害的,不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
第六条:争议的解决。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、经双方协商确定,在合同发生争议无法协商一致时,以_______方式解决。
(1)将争议提交xx仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力。
(2)向_________所在地人民法院起诉。
第七条:合同生效的条件和日期
本合同经各方签字后生效。
均具有同等法律效力。本协议自双方方当事人签字之日生效,各页应加盖__________公司骑缝章。
甲方(签名):
乙方(签名):
______年______月______日。
总包内部协议书篇四
受让方(乙方):__________。
甲乙双方均为__________有限公司的股东,现甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律、法规的规定,经友好协商,本着平等互利的原则,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。
第一条、甲乙双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利义务,并均同意依法进行本次股权转让。
第二条、原股东甲方自协议签署之日起辞去__________有限公司的一切职务,上述公司的任何期间的任何盈亏都与其无关。
第三条、转让标的及价款。
1、原股东甲方将其持有的__________有限公司的全部股权,折人民币__________,占注册资本__________%转让给乙方。
2、股东乙方同意接受上述股权的转让。
3、股东乙方在公司的股权由原先的人民币__________%,占公司注册资本的__________%,变更为人民币__________元,占公司的注册资本的__________%。
第四条、转让款的支付。
1、本协议生效后__________日内,乙方应按本协议的规定足额支付给甲方约定的转让款。
2、乙方所支付的转让款应存入甲方指定的'帐户。
第五条、保证。
1、甲方向乙方保证其是所转让股权的真实持有人,并拥有完全的处分权。
2、甲方保证向乙方转让的股权不存在任何第三人的请求权,没有在股权上设置任何的抵押、质押,也未涉及任何争议及诉讼。
3、签订本协议时,目标公司的资产及负债已经全部提示,并保证如实入帐纪录。
4、本协议生效之前目标公司的帐外债务,由股权转让之前目标公司股东按各自持有股权比例承担。
1、在约定的期限内负责办理完整股权转让审批及工商变更登记手续。
2、在本协议签订后,股权转让审批及工商变更登记手续办理完整之前,不得利用其股东的地位从事任何损害受让方权益的活动。
3、上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后日内办理完毕。
第七条、双方的权利义务。
1、本次转让过户手续完成后,乙方即具有有限公司__________%的股份,享受相应的权益,转让方的股东身份及股东权益丧失。
2、乙方应按照本协议的约定按时支付股权转让价款。
3、甲方应对乙方办理变更登记等法律程序提供必要协作与配合。
第八条、违约责任及协议的变更。
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
3、本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议。如协商不能达成一致,本协议继续有效。
4、任何一方违约时,守约一方有权要求违约方继续履行本协议。
第九条、适用法律及争议解决。
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,则应向___________方所在地人民法院提起诉讼解决或将争议提交___________仲裁委员会仲裁。
第十条、协议的生效及其他。
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议未尽事宜,经双方协商一致,可订立补充协议加以解决。补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本合同___________式___________份,甲乙双方各持___________份,该公司存档___________份,申请变更登记___________份。均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):__________。
_______年_______月_______日。
乙方(签字或盖章):__________。
_______年_______月_______日。
总包内部协议书篇五
转让方:xxx(以下简称甲方)。
受让方:xxx(以下简称乙方)。
现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定,经协商一致,就转让股权事宜,达成如下协议:
一、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式:
1、甲方占有合营公司xx%的股权,根据原合营公司合同书规定,甲方应出资人民币xxx万元,现甲方将其占合营公司xx%的股权以人民币xx万元转让给乙方。甲方剩余xx%股份。
2、(甲方xx%-乙方xx%=xx%股份)。
3、乙方应于本协议书生效之日起xx天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式分一次支付给甲方。
二、有关合营公司盈亏的分担:
1、本协议书生效后,乙方按受让股权的比例分享合营公司的利润,分担相应的风险及亏损。
2、如因甲方在签订本协议书时,未如实告知乙方有关合营公司在股权转让前所负债务,致使乙方在成为合营公司的股东后遭受损失的,乙方有权向甲方追偿。
三、违约责任:
本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
四、争议解决方式:
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,按照下列方式解决仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
五、生效条件:
本协议书经甲乙双方签字后生效。
六、本协议书一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
________年____月____日。
总包内部协议书篇六
乙方:
根据乙方申请,甲方同意乙方办理内部退养,经双方协商一致,对原签订的劳动合同的相关条款进行变更,并签订本协议,劳动合同的变更事项以本协议为准。
一、协议期限:
20xx年x月xx日至乙方法定退休之日止。
二、待遇:
2、内部退养生活费的发放时间与在职员工工资的发放时间相同;。
4、乙方的福利待遇与甲方退休员工一致;。
三、内部退养员工不参加企业的工资调整,不能返岗工作;。
四、员工内部退养期间被批准出境定居,或出境时间达到一年及以上的,须终止或解除劳动合同,届时《内部退养协议书》自行失效。
五、员工内部退养期间须到集团公司人力资源部报到,报到时间为每年6月1日-15日。不能按时报到者视为自行放弃内部退养待遇,届时《内部退养协议书》自行失效。
六、乙方在内部退养期间应遵纪守法,保守企业秘密,不得从事任何违法违纪活动,不得从事任何有损于企业声誉等活动,如有违反,依据《员工纪律规定》进行处理,解除劳动合同的,《内部退养协议书》同时废止。
七、本协议未尽事宜参照《深水集团内部退养管理规定》。
八、本协议一式三份,具有相同的法律效力;甲方执两份,乙方执一份。
甲方签章:
乙方签字:
20xx年x月xx日。
总包内部协议书篇七
甲方(转让方):身份证号:住所:
乙方(受让方):身份证号:住所:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规和某某某公司(以下简称“xxx”)章程的规定,甲、乙双方本着自愿、平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。
第一条:股权的转让:
1、甲方自愿将其持有的某某公司%的股权转让给乙方;。
2、乙方同意接受上述甲方转让的某某公司股权;。
3、甲、乙双方确定的转让价格为人民币万元;。
4、甲方向乙方保证其是所转让股权的真实持有人,并拥有完全的处分权。
5、甲方保证向乙方转让的股权不存在任何第三人的请求权,没有在股权上设置任何的抵押、质押,也未涉及任何争议及诉讼。
6、本次股权转让完成后,乙方即享受某某公司的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
7、本次股权转让完成后,甲方应协助乙方就某某公司股东名册上的股东名称或份额进行变更。
8、甲、乙双方的股权转让须征得公司其他全部股东的同意。
第二条:转让款的支付:
1、在本协议签订后的三个工作日内,乙方应将人民币给甲方(或者是乙方先向甲方支付人民币xx万元,余下的xx万元,乙方于某某公司完成股权变动登记后一个月内一次性全部支付给甲方,或者把付款的日子写具体)。
2、本合同价款的`支付方式为:。
第三条:违约责任:
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应向守约方支付合同总金额的20%的违约金。
2、违约方在支付了违约金后,守约方仍然有权要求违约方继续履行本协议中规定的义务。
第四条:适用法律及争议解决:
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,则应向xx方所在地人民法院提起诉讼解决。
第五条:协议的生效及其他:
1、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,某某公司存档一份,具有同等法律效力。
2、本协议生效之日即为股权转让之日,某某公司据此更改股东名册、股东持股份额,并换发出资证明书。
3、本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效。
4、甲、乙双方的身份证复印件、甲方的持股证明书等资料作为本合同的附件。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
______年____月____日。
总包内部协议书篇八
乙方:__________员工。
为明确双方的权利、义务,根据《公司员工内部退养暂行办法》(以下简称《暂行办法》),甲乙双方在平等自愿的原则下经协商一致,特就乙方内部退养事宜订立以下协议:
一、乙方自本协议生效之日起退出工作岗位,实行内部退养。本协议为劳动合同的附件,如有与劳动合同不一致的内容,属于对劳动合同的变更,双方同意以本协议内容为准。
内部退养期限自_______年____月____日至乙方达到法定退休年龄或劳动关系(合同)解除之日止。
三、甲方的权利和义务。
4.乙方达到法定退休年龄后,甲方为乙方办理正式退休手续,同时终止乙方在退养期间所享受退养金待遇。
四、乙方的权利和义务。
1.乙方在退养期间享受《暂行办法》中规定的内部退养人员有关待遇;
2.乙方应遵守甲方的各项规章制度,保守甲方的商业秘密,接受甲方的管理;
3.乙方不得以甲方名义在外从事有收人的工作及经营其他活动。
五、协议的解除。
乙方在退养期间出现下列情况之一的,甲方有权解除本协议,同时解除劳动合同:
1.乙方严重违反本协议或单位的规章制度;
2.乙方被依法追究刑事责任或被劳动教养;
3.乙方调动工作;
4.法律法规规定的其他情形。
有上述情形之一者,一经甲方调查核实并书面通知乙方,即解除本协议。
六、其他事项。
本协议经双方签章后生效。未尽事宜按照国家有关法律、法规和有关规定执行。协议一式三份,甲乙双方各持一份,乙方档案中留存一份。
甲方(盖章)______________乙方(签字)________。
甲方法定代表人或。
委托代理人(签字)________。
总包内部协议书篇九
转让方(甲方):
身份证号码:
联系电话:
受让方(乙方):
身份证号码:
联系电话:
鉴于甲方在公司(以下简称公司)合法拥有%股权,现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权,并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的%股权。
甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就股权转让事宜达成如下协议:
1、原股东甲方将其在公司的全部股权,折人民币_________,占注册资本_________%转让给股东_________。
2、股东乙方在公司的股权由原先的人民币_________%,占公司注册资本的_________%,变更为人民币_________万元,占公司注册资本的_________%。
1、乙方于本合同签订之日起_________日内向甲方支付首期转让款人民币_________元(大写:人民币______________元整)。
2、有关股权转让的工商变更登记手续完成后_________日内,乙方向甲方支付剩余的转让价款即人民币_________元(大写:人民币__________________元整)。
3、乙方应将上述款项支付到甲方指定账户。若甲方变更收款账户,应提前_________个工作日书面通知乙方,否则因此造成的一切不利后果由甲方承担。
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
3、保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效。
4、保证转让的股权完整,未设定任何担保、抵押及其他第三方权益。
5、保证其主体资格合法,有出让股权的权利能力与行为能力。
6、保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
本次股权转让有关费用,由_________承担。
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、将争议提交_________仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力。
本合同经各方签字后生效。
本合同正本一式_____份,甲、乙双方各执_____份,报工商行政管理机关_____份,_________有限公司存_____份,均具有同等法律效力。
转让方:
________年________月________日。
受让方:
________年________月________日。
总包内部协议书篇十
甲方:
乙方:
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:
第一条、工程概况。
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程期限:
(1)计划开工日期________年____月____日,
(2)计划完工日期________年____月____日,总共____日历天。
2、质量等级:
3、合同价款:暂定总价:_____________________元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。
第二条、合同文件选用标准和选用法规。
1、适用标准:
2、适用法规:
第三条、甲方职责。
1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;
5、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;
6、工程竣工时,及时组织人员验收;
7、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。
第四条、乙方职责。
1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;
3、负责劳动组织安排,合理组合,提高工效;
4、负责日常安全防范措施的落实,严格按安全操作规程组织施工,并配合专职安全员,接受甲方及上级安全管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。
5、确保工程质量,按照规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的处罚均由乙方负责。
6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。
7、做好工程的回访保修工作,因乙方质量原因,乙方必须在规定时间内做好维修工作,如乙方延误维修时间,甲方有权另行安排,费用由乙方承担。
第五条、付款方式。
1、本工程预算款为:________________________;扣回工程预付款的方式为:___________________。
2、工程款按_________方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(3)总工程款的_____%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
第六条、安全管理。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
第七条、质量保修风险提示:保修责任的起算。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;
6、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。
7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第九条、合同解除。
1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:
(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_______次的;
(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;
(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
第十一条、解决争议的方法。
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。
第十二条、本协议壹式______份,双方各执______份,自签字之日起生效。
第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方(签章):
________年____月____日。
乙方(签章):
________年____月____日。
总包内部协议书篇十一
甲方:
乙方:
为明确双方的权利、义务,根据国家内退相关政策,甲乙双方在平等自愿的原则下,经协商一致,就乙方内部退养事宜订立以下协议:
一、乙方自本协议生效之日起自愿退出工作岗位,实行内部退养。本协议为劳动合同的附件,如有与劳动合同不一致的内容,属于对劳动合同的变更,双方同意以本协议内容为准。
内部退养期限自年月日至乙方达到法定退休年龄或劳动关系(合同)解除之日止。
三、甲方的`权利和义务。
2.双方按元/月的标准足额发放退养金,同时终止。
乙方退养前所享受的工资、津贴、奖金等工资性待遇;
4.乙方达到法定退休年龄后,甲方为乙方办理正式退休手续,同时终止乙方在退养期间所享受退养金待遇。
四、乙方的权利和义务。
1.乙方在退养期间享受公司规定的内部退养人员有关待遇;
2.乙方在内退期间不得要求公司提供任何工作岗位;
3.乙方不得以甲方名义在外从事工作及经营活动;
4.内退期间乙方在外从事兼职活动中发生的债权债务、工伤事故、民事纠纷等,概由其本人负责,公司不承担任何责任。
五、协议的解除。
乙方在退养期间出现下列情况之一的,甲方有权解除本协议,同时解除劳动合同:《员工》。
1.乙方严重违反本协议或单位的规章制度;
2.乙方被依法追究刑事责任或被劳动教养;
3.乙方调动工作;
4.法律法规规定的其他情形。
有上述情形之一者,一经甲方调查核实并书面通知乙方,即解除本协议。《员工》。
六、其他事项。
本协议经双方签章后生效。未尽事宜按照国家有关法律、法规和有关规定执行。协议一式三份,甲乙双方各持一份,乙方档案中留存一份。
《员工》。
甲方(盖章)乙方(签字)。
甲方法定《员工》。
代表人(签字)年月日年月日。
总包内部协议书篇十二
身份证号:________________。
身份证号:________________。
法定地址:________________。
法定地址:________________。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和_____省__________公司(以下简称该公司)章程的规定,经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。
1、甲方将其持有该公司_____%的股权转让给乙方;。
2、乙方同意接受上述转让的股权;。
3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_____万元;。
4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。
5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分,转让后,由乙方继续履行这部分股权的出资义务。
(注:若本次转让的股权系已缴纳出资的部分,则删去第5款)。
6、本次股权转让完成后,乙方即享受_____%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;。
如协商不成,则通过诉讼解决。
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议生效之日即为股权转让之日,该公司据此更改股东名册、换发出资证明书,并向登记机关申请相关变更登记。
3、本合同一式_____份,甲乙双方各持_____份,该公司存档_____份,申请变更登记_____份。
甲方(签字或盖章):__________。
乙方(签字或盖章):__________。
签订日期:20xx年_____月_____日
总包内部协议书篇十三
转让方:(以下称甲方)。
身份证号码:
受让方:(以下称乙方)。
身份证号码:
1、甲方将其持有该公司______%的股权转让给乙方。
2、乙方同意接受上述转让的股权。
3、甲乙双方确定的转让价格为人民币______万元。
4、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付______元,在甲乙双方办理完工商变更登记后,乙方向甲方支付剩余的价款______元。
1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股份后,其在有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
在本次股权转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由承担。
1、从本协议生效之日起,乙方实际行使作为公司股东的权利,并履行相应的股东义务。必要时,甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务,包括以甲方名义签署相关文件。
2、从本协议生效之日起,乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
发生下列情况之一时,可变更或解除本协议,但甲乙双方需签订变更或解除协议书。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方违约,严重影响了另一方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,当事人双方经过协商同意。
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权按下列第种方式解决:
1、将争议提交仲裁委员会仲裁,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
本协议正本一式份,甲、乙双方各执份,公司存份,均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章):
总包内部协议书篇十四
甲方:乙方:丙方:
经上述股东各方充分协商,就合作投资设立限责任公司(暂定,以工商核准为准)事宜,达成如下协议:
一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人:
1、公司名称2、经营范围:3、注册资本:4、法定地址:5、法定代表人:
二、出资方式及占股比例:
以上现金出资用于有限公司及合作公司的经营开支,包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。
三、职务和分工:
甲方担任合作公司的一职,主管决定合作公司的经营项目和内部事务;。
乙方担任合作公司的一职,并担任公司法人代表职务,负责公司的日常经营和管理;。
丙方担任合作公司的一职,负责公司经营财务收支事宜;。
四、利润分配方式:
经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的利润部分均按照甲方占%;乙方占%;丙方占%的比例分红,盈利的余额部分作为合作公司的风险公积金和资本公积金。
五、经营资金的增加:
如合作公司出现需要再增加经营资金的'情况,各股东应按照各自分红的比例增加出资;如有股东出现不能够或不愿意再增加出资的情况,则该股东视为自动放弃部分股权,三方股份则实际出资重新相应调整。是否需要再增加经营资金,应该以董事长和至少一名其他股东同意为准。
六、退股方式:
合作公司的股东自公司成立三年之内不得退出股份。每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时,经其他股东同意后,合作公司应先行将公司盈利部分的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金,不得分配)按照分红比例结算,然后再将该股东的现金出资退回,其他股东对退出的股份享有优先购买权。如合作公司没有盈利,则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。
七、因一方违约,给合作公司及其他股东造成损失的,应给付赔偿金并支付违约金。
八、本协议一式三份,每位股东各执一份,全体股东签字后生效。
甲方签字:证件号码:
联系地址:电话:乙方签字:证件号码:联系地址:电话:丙方签字:证件号码:联系地址:电话:
总包内部协议书篇十五
鉴于:
__________公司(弃权股东)为__________有限责任公司(以下简称"目标公司")的合法股东之一,并依据公司章程规定持有目标公司百分之五十一(51%)的股份。
__________有限公司(股权出让方)为目标公司的另一股东。依据公司章程规定合法持有目标公司百分之二十(20%)的股份。
________年________月________日,依法召开目标公司股东会,股东同意并形成决议,__________有限公司(股权出让方)向__________股份有限公司(股权受让方)转让其持有目标公司百分之二十(20%)的股份。
__________公司(弃权股东)在此声明:
1.本公司无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《__________目标公司章程》对出让股份所享有的优先购买权。
2.本公司放弃股权优先购买权的决定是无条件的和不会撤销的,并承诺在目标公司股权转让的过程中不反悔。
3.本公司同意就出让相关事宜对《__________目标公司章程》进行相应修改。
__________公司(弃权股东)(盖章)。
授权代表(签字)。
日期:_______________
总包内部协议书篇十六
通讯地址:__________。
联系电话:__________。
乙方:__________。
通讯地址:__________。
联系电话:__________。
丙方:__________。
通讯地址:__________。
联系电话:__________。
丁方:__________。
通讯地址:__________。
联系电话:__________。
一、甲方现出资人民币_____万元,以方式出资,持有公司%股权;
二、乙方现出资人民币_____万元,以方式出资,持有公司%股权;
三、丙方现出资,持有公司%股权;
四、丁方现出资,但是丁方需要,才能持有公司%股权;
五、余下的20%的股权,由甲方代持;
六、若丁方未取得公司%股权,则。
出资共计人民币_____万元。甲乙丙丁各方约定在本协议签订起_____日内交齐。共同出资后,按各占股份比例分配利润及承担相应投资风险。
二、依法按照相关法律、本协议、公司章程的规定转让、变更股权;
一、经股东协商,在公司成立后,公司不设董事会,设有执行董事一名;
二、公司组织结构,经营管理事务详见公司章程规定;
三、公司成立后下列事务必须经各方同意:__________公司名称变更;新股东入股;增资用于扩大经营规模或弥补亏损;公司章程约定的其他重大事项。
公司设立股东会,由本协议所列股东组成。由(身份证)组织进行股东会议,对公司上阶段经营情况进行总结,对公司下阶段的运营进行计划部署。
一、若一方需要退股,应当召开股东会,由股东会决议退股事项;
二、甲方、乙方退股应当按照实际出资比例退股;
三、丙方、丁方由于未实际出资,则退股时不参与分割退股股份。
一、发生以下情形,本协议即终止:
1、公司营业执照被依法吊销。
2、公司被依法宣告破产。
3、本协议各方一致同意解除本协议。
二、本协议解除后。
1、本协议各方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算。
2、若清算后有剩余,本协议各方须在公司清偿全部债务后,方可要求返还出资,按出资比例分配剩余财产。
3、若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。
二、公司每一季度终了时,应向股东公布财务、会计报告,并依法经审查验证;
四、公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。对公司资产。
不得以任何个人名义开立账户存储;
四、违约责任:__________。
五、本协议解释权:__________。
八、本协议约定中涉及各方内部权利义务的,若与公司章程不一致,以本协议为准。
甲方:__________(签字盖章)乙方:__________(签字盖章)。
丙方:__________(签字盖章)丁方:__________(签字盖章)。
签署日期:_________年_____月_____日
签署地点:__________。
总包内部协议书篇十七
甲方(转让方):
身份证号:
住所:
乙方(受让方):
身份证号:
住所:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规和某某某公司(以下简称“xxx”)章程的规定,甲、乙双方本着自愿、平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。
1、甲方自愿将其持有的某某公司%的股权转让给乙方;。
2、乙方同意接受上述甲方转让的某某公司股权;。
3、甲、乙双方确定的转让价格为人民币万元;。
4、甲方向乙方保证其是所转让股权的真实持有人,并拥有完全的处分权。
5、甲方保证向乙方转让的股权不存在任何第三人的请求权,没有在股权上设置任何的抵押、质押,也未涉及任何争议及诉讼。
6、本次股权转让完成后,乙方即享受某某公司的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
7、本次股权转让完成后,甲方应协助乙方就某某公司股东名册上的股东名称或份额进行变更。
8、甲、乙双方的股权转让须征得公司其他全部股东的同意。
1、在本协议签订后的三个工作日内,乙方应将人民币给甲方(或者是乙方先向甲方支付人民币万元,余下的万元,乙方于某某公司完成股权变动登记后一个月内一次性全部支付给甲方,或者把付款的日子写具体)。
2、本合同价款的支付方式为:。
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应向守约方支付合同总金额的20%的违约金。
2、违约方在支付了违约金后,守约方仍然有权要求违约方继续履行本协议中规定的义务。
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,则应向方所在地人民法院提起诉讼解决。
1、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,某某公司存档一份,具有同等法律效力。
2、本协议生效之日即为股权转让之日,某某公司据此更改股东名册、股东持股份额,并换发出资证明书。
3、本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效。
4、甲、乙双方的身份证复印件、甲方的持股证明书等资料作为本合同的附件。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
您可能关注的文档
- 最新请求谅解申请书简短(汇总19篇)
- 最新入学申请书怎么写(通用18篇)
- 最新楼房使用安全协议书通用(精选19篇)
- 北京电子缴税协议书汇总 北京税务三方协议(四篇)
- 流转土地申请书通用(实用18篇)
- 信访人申请书如何写 怎么写信访书(八篇)
- 回复裁定申请书通用(精选10篇)
- 2023年毕业就业协议书时效怎么写(大全13篇)
- 恢复上课申请书范本(通用15篇)
- 安保成立申请书(汇总10篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
建筑公司
内 部 承包 协议书 建筑承包 协议书(精选15篇)26下载数 208阅读数 -
最新项目
内 部 承包 合同书(大全8篇)28下载数 654阅读数 -
内 部 分包 协议书(优质18篇)20下载数 439阅读数 -
最新
内 部 公司分包 协议书范本(大全19篇)37下载数 154阅读数 -
内 部 承包 合同的效力(模板16篇)15下载数 108阅读数 -
内 部 食堂承包 协议书(优秀9篇)34下载数 885阅读数 -
工程施工
内 部 承包 协议(汇总 9篇)17下载数 668阅读数 -
2023年建筑工程
内 部 承包 协议内 部 承包 工程协议书(大全8篇)35下载数 663阅读数 -
2023年工程
内 部 承包 协议是否合法 工程内 部 承包 协议(优秀10篇)12下载数 633阅读数