手机阅读

补充仲裁协议书汇总(优秀10篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-12 09:06:00 页码:8
补充仲裁协议书汇总(优秀10篇)
2023-11-12 09:06:00    小编:ZTFB

总结是我们进步的引擎,它能激励我们更上一层楼。选取适当的写作材料对于文章的内容和质量都至关重要。以下是权威机构发布的心理健康管理指南,对提高生活幸福度很有帮助。

补充仲裁协议书汇总篇一

甲方:××省××有限公司。

地址:××省××市××路××号。

法定代表人:a职务:经理。

乙方:××省××县××经贸公司。

地址:××省××县××路××号。

法定代表人:b职务:经理。

当事人双方愿意提请××市仲裁委员会按照《中华人民共和国仲裁法》规定,仲裁如下争议:

双方于××年××月签订××合同。合同履行中,因买方对卖方提供的××的质量等级提出异议,导致双方发生争议,经协商解决不成。故双方一致同意选择××市仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》及该会仲裁规则,对双方合同中所涉××的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方:××有限公司乙方:××县××经贸公司。

(盖章)(盖章)。

法定代表人:a法定代表人:b。

××年××月××日。

【相关阅读】。

仲裁协议的内容需符合合法性的要求,即仲裁协议的内容不违反法律的强制性规定和公序良俗原则,特别是提交仲裁的争议事项依据有关国家的法律规定具有可仲裁性。

仲裁作为一种带有私力性质的救济方式,从其发展的历史看,凡涉及国家公共利益的事项,国家一般不允许仲裁的介入,其适用范围需受到国家法律严格限定,以实现维护一国公共政策(publicpolicy)之目的。因而,争议事项的可仲裁性,实际上是对仲裁范围施加的一种公共政策限制。这类限制主要是涉及各国的经济制度、社会体制、历史传统等关乎一国存在的根本性问题。另外,一些国家为了对在经济实力上处于弱势地位的主体提供一定的`法律保护而专门制定一些法律,并赋予其强制执行的效力,要求受该法保护的当事人必须遵守,而不能通过当事人之间的协议予以排除。若当事人在仲裁协议中约定提交仲裁的争议事项,根据一国法律是不可仲裁的,就意味着该仲裁协议违反了强制性规定,无法产生法律效力。不可仲裁的事项通常包括关于民事身份、父母子女之间的关系、离婚争议及涉及到被认为属于公共和社会利益的事项。

在一方静默(silence)的情况下,不宜当然地认定争议不存在。我国《民事诉讼法》第245条确认了法院的默示管辖权,相应的,也可在一定程度上承认仲裁庭的默示管辖权。即在存在一份有效的仲裁协议的前提下,若一方当事人提请仲裁,无论双方之间是否发生实质上的争议,只要另一方当事人在收到合理的仲裁通知后未就仲裁庭的管辖权问题提出任何异议,则可推定双方当事人之间存在争议,仲裁庭即可依据仲裁协议对该案行使管辖权。

补充仲裁协议书汇总篇二

申诉人(申请执行人):_______________湖南华厦建筑有限责任公司(以下简称“华夏公司”)。

被申诉人(被执行人):_______________常德工艺美术学校(以下简称“美术学校”)。

就美术学校拟建学生宿舍楼事宜,美术学校作为发包方与华夏公司作为承包方签订了三份合同。

________年________月________日,双方签订《________市工艺美术学校学生宿舍楼施工承包合同书》(以下简称“《施工承包合同》”),约定:工程发包方是美术学校,工程承包方是华夏公司。美术学校作为发包方拟建一座学生宿舍楼,同意华夏公司承包。

________年________月________日,美术学校就该学生宿舍楼建设工程进行招投标,确定华厦公司为该工程中标人,中标价格为________________元,双方签订《建设工程施工合同》(以下简称“《建设施工合同》”),约定:工程内容为土建主体工程,并注明:桩基础、室内外装饰、门窗、水电及其附属工程不在承包范围内;合同价款为________________元。在“第三部分专用条款37.争议”部分约定:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交常德市仲裁委员会仲裁。

________年________月________日,双方签订《美术学校学生宿舍楼施工承包合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定:甲方新建学校宿舍楼一栋,建筑面积_______________平方米。经协商双方已于________年________月________日签订了合同。为完善条款,进一步保证双方合法权益。对未尽事宜和可能出现的新问题补签如下协议条款,以资双方遵守。该补充协议:

一、甲方委托黄生工程师编制的第一次预算文本,为甲乙双方签约依据(即预算下浮百分之十五后为发包依据;水电未进入预算,但由乙方承担)。乙方为招投标。单方委托黄工编制的工程主体部分预算,只用于招投标。在打决算时只服从第一预算文本。

二、本项工程中增加的节能等项目发包计价均按同一预算编制,国家标准下浮百分之十五计价。

三、工程各项明细依据甲乙双方于________年________月________日签订的《常德市工艺美术学校学生宿舍楼施工承包合同书》履行。该合同在文本最后一页写有“正本”两字。

四、未尽事宜仍可经双方协商加签再补充协议,所签补充协议与前签协议有同等效力,且补充条款是最终履约依据。

________年________月________日,华厦公司因其与美术学校发生工程欠款纠纷到常德仲裁委员会申请仲裁,要求裁令美术学校支付工程款_____________元及工程款利息_____________元。美术学校向常德仲裁委员会提出仲裁反申请,要求华夏公司赔偿因其延误工期、施工质量低劣致使美术学校遭受的损失。应美术学校申请,常德仲裁委员会委托湖南宏源中柱工程项目管理有限公司对学生宿舍楼由华夏公司所做的水电工程和装饰工程的工程造价依合同约定的结算标准进行了司法鉴定,鉴定这两部分的工程造价为_____________元。

________年________月________日,_____________仲裁委员会作出(_____________)常仲裁字第_____________号裁决(以下简称“本案仲裁裁决”),确认:_______________美术学校已向华夏公司给付工程款_____________元,余款未付。裁令:

1.美术学校在收到裁决书之日起十日内向华夏公司支付工程欠款_____________元。

2.美术学校在收到裁决书之日起十日内向华夏公司支付美术学校学生宿舍楼主体建筑工程款利息(该利息以_____________元为基数,自________年________月________日开始至实际给付之日,按人民银行规定的同期贷款利率计算)。

3.美术学校请求华夏公司赔偿工期延误以及质量不合格等造成的各项损失_____________元的请求不予支持。

美术学校向_____________人民法院申请不予执行本案仲裁裁决被驳回后,不服_______________人民法院(_____________)常执不字第_____________号执行裁定,向湖南省高级人民法院申诉,请求监督,裁定案件不予执行。理由包括:

1.双方实际履行的协议和补充协议没有仲裁条款,常德仲裁委员会对案件进行仲裁错误;。

2.工程中标价为_____________元,不含水电安装工程、装饰工程等,但仲裁认定水电安装及装饰工程部分造价_____________万元,超出仲裁协议范围,应不予执行。

_____________人民法院认为,双方于________年________月________日签订的协议(即《施工承包合同》)虽然没有约定处理争议的管辖方式,但双方于________年________月________日经过招投标而签订的合同(即《建设施工合同》)明确约定,双方发生争议由_____________仲裁委员会管辖,该合同是在行政规章要求下进行的,是依法定程序签订的合法有效协议,应当遵照执行。该合同明确了协议仲裁管辖,故_____________仲裁委员会对该案具有管辖权。同时,该合同也明确约定桩基础、室内外装饰、门窗、水电安装及附属工程等是不包含在承包范围内,补充协议虽对水电安装和装饰部分造价作了约定,但并未约定争议的解决方式,因此,水电安装及装饰工程等工程造价不属于仲裁协议的范围,但裁决书对这部分工程造价作出了裁决,超出了仲裁裁决范围。_____________人民法院于________年________月________日作出(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定书,裁定:

2.对_____________仲裁委员会(_____________)_____________仲裁字第_____________号仲裁裁决不予执行。”

华夏公司不服_____________人民法院(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定,向最高人民法院申诉,理由之一为该裁定称仲裁裁决超出合同约定。在招标合同中,水电及装饰部分是不包含在内的,补充协议也确定不是与主体一同计算,而且,补充协议对水电安装和装饰部分造价作了约定,但并未约定争议的解决方式,仲裁裁决也指出关于这部分的造价未经招标而无效,但裁决书对这部分工程造价作出了裁决,是超出了仲裁裁决范围的。

最高人民法院认为:关于主合同约定的争议解决方式是仲裁,补充协议没有约定争议解决方式,仲裁机构是否可对主合同和补充协议一并进行仲裁的问题,当事人自愿达成合法有效协议或仲裁条款选定仲裁机构解决其争议纠纷,是采用仲裁方式解决争议纠纷的前提。如果当事人没有约定其争议纠纷由仲裁机构解决,通常情况下,仲裁机构无权对该争议纠纷予以仲裁。但存在主合同与补充协议的情形时,当事人在主合同中约定其争议纠纷由仲裁机构解决,对于没有约定争议纠纷解决方式的补充协议可否适用该约定,其关键在于主合同与补充协议之间是否具有可分性。如果主合同与补充协议之间是相互独立且可分,那么,在没有特别约定的情况下,对于两个完全独立且可分的合同或协议,其争议解决方式应按合同或补充协议约定处理。如果补充协议是对主合同内容的补充,必须依附于主合同,而不能独立于主合同存在,那么,主合同所约定的争议解决条款也适用于补充协议。

本案中,双方当事人于________年________月________日经过招投标而签订的合同明确约定,双方当事人发生争议由常德市仲裁委员会管辖,故常德仲裁委员会对该案具有管辖权。此后双方当事人于________年________月________日签订的补充协议明确约定双方已于________年________月________日签订了合同,为完善条款,对未尽事宜和可能出现的新问题补签该补充协议,且明确约定“所签补充协议与前签协议有同等效力。”由此可见,主合同所约定的发生争议提交_____________仲裁委员会仲裁的争议解决条款也应适用于补充协议。此外,依据法律规定当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。本案中华夏公司向_____________仲裁委员会申请仲裁后,美术学校并没有在仲裁庭首次开庭前,对仲裁协议的效力提出异议,而是向_____________仲裁委员会提出仲裁反申请,并申请_____________仲裁委员会委托对水电工程和装饰工程的工程造价依合同约定的结算标准进行了司法鉴定,这表明双方认可依照约定选择的_____________仲裁委员会解决双方工程欠款纠纷。美术学校在向_____________人民法院申诉中称双方实际履行的合同和补充协议没有仲裁条款,_____________仲裁委员会对案件进行仲裁错误的理由不予支持。故_____________人民法院(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定中有关“补充协议并未约定争议的解决方式,因此,补充协议中水电安装及装饰工程等工程造价不属于仲裁协议的范围,仲裁裁决书对这部分工程造价作出了裁决,超出了仲裁裁决范围”部分的认定不正确,应予纠正。_____________人民法院(_____________)_____________执不字第_____________号执行裁定结果正确,应予维持。

此致

________________人民法院。

申诉人:_________________。

日期:_________________

补充仲裁协议书汇总篇三

当事人双方愿意提请仲裁委员会根据其规则,仲裁如下争议:

1._____________________。

2._____________________。

3._____________________(争议的事项)。

当事人名称、地址当事人名称、地址。

签字签字。

××年××月××日于北京。

补充仲裁协议书汇总篇四

根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就年月日签订的合同第条约定的仲裁事项,达成如下补充协议:

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请仲裁委员会仲裁,并适用《仲裁委员会仲裁规则》。仲裁委员会的裁决是终局的.,对双方都有约束力。

当事人名称(姓名):当事人名称(姓名):

法定代表人:法定代表人:

签字(盖章)签字(盖章):

年月日年月日。

三、举一范例供制作时参考:

补充仲裁协议书汇总篇五

根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就______年______月______日签定的_____合同第_____条约定的仲裁事项,达成如下补充协议:

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请_______仲裁委员会仲裁,并适用《仲裁委员会仲裁规则》。______仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

当事人:___________当事人:_____________。

签名(盖章):_____签名(盖章):_______。

日期:_____________日期:_______________

【扩展阅读】。

要探究仲裁协议的法律性质,首先必须明确仲裁协议的概念。目前学界对何为仲裁协议存在着各种不同的解释,尚未达成统一。笔者认为,仲裁协议是指当事人在平等的基础上经过自愿协商,将他们之间已经发生或将来会发生的民商事纠纷提交仲裁的意思表示。仲裁协议强调的是双方当事人对纠纷解决合意的意思表示,或者说是一种对纠纷解决方式的选择的合意表示。

我国《仲裁法》第4条的规定,”当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。”同法第5条规定,”当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”从现有的法律规定来看,没有仲裁协议就应当没有仲裁,而且有效的仲裁协议当然的可以阻却诉讼。故而,仲裁协议被称为仲裁制度的基石。

补充仲裁协议书汇总篇六

根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就年月日签订的合同第条约定的仲裁事项,达成如下补充协议:

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请安阳仲裁委员会仲裁,并适用《安阳仲裁委员会仲裁规则》。

安阳仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

当事人名称(姓名):当事人名称(姓名):

法定代表人:法定代表人:

签字(盖章)签字(盖章):

年月日年月日。

举一范例供参考:

甲方:××省××有限公司。

地址:××省××市××路××号。

法定代表人:a职务:经理。

乙方:××省××县××经贸公司。

地址:××省××县××路××号。

法定代表人:b。

职务:经理。

当事人双方愿意提请安阳仲裁委员会按照《中华人民共和国仲裁法》规定,仲裁如下争议:

双方于××年××月签订××合同。

合同履行中,因买方对卖方提供的××的质量等级提出异议,导致双方发生争议,经协商解决不成。

故双方一致同意选择安阳仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》及该会仲裁规则,对双方合同中所涉××的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方:××乙方:××××。

(盖章)(盖章)。

法定代表人:a(签字)法定代表人:b(签字)。

××年××月××日。

××年××月××日。

一项有效的仲裁协议的法律效力包括对双方当事人的约束力、对法院的约束力和对仲裁机构的约束力。

仲裁协议一经有效成立,即对双方当事人产生法律效力,双方当事人都受到他们所签订的仲裁协议的约束。

发生纠纷后,当事人只能通过向仲裁协议中所确定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷,而丧失了就该纠纷向法院提起诉讼的权利。

如果一方当事人违背仲裁协议,就仲裁协议规定范围内的争议事项向法院起诉,另一方当事人有权在首次开庭前依据仲裁协议要求法院停止诉讼程序,法院也应当驳回当事人的起诉。

有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权,这是仲裁协议法律效力的重要体现,也是各国仲裁普遍适用的准则。

我国《仲裁法》明确规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。

当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议的,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外。

当然如果另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,视为放弃仲裁协议,人民法院应当继续审理。

当事人在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,推定当事人默示司法管辖。

仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础,是仲裁庭审理和裁决仲裁案件的依据。

没有仲裁协议就没有仲裁机构对仲裁案件的仲裁管辖权。

我国《仲裁法》第4条规定,没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。

同时,仲裁机构的管辖权又受到仲裁协议的严格限制,即仲裁庭只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁,而对仲裁协议约定范围以外的其他争议无权仲裁。

补充仲裁协议书汇总篇七

甲方:×××(姓名或者名称、住址)。

乙方:×××(姓名或者名称、住址)。

甲乙双方就×××(写明仲裁的事由)达成仲裁协议如下:

如果双方在履行××合同过程中发生纠纷,双方自愿将此纠纷提交×××仲裁委员会仲裁,其仲裁裁决对双方有约束力。

本协议一式三份,甲乙双方各执一份,×××仲裁委员会一份。

本协议自双方签字之日起生效。

甲方:×××(签字、盖章)。

乙方:×××(签字、盖章)。

根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就年月日签订的合同第条约定的仲裁事项,达成如下补充协议:

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请仲裁委员会仲裁,并适用《仲裁委员会仲裁规则》。

仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

当事人名称(姓名):当事人名称(姓名):

法定代表人:法定代表人:

签字(盖章)签字(盖章):

年月日年月日。

甲方:××省××有限公司。

地址:××省××市××路××号。

法定代表人:a职务:经理。

乙方:××省××县××经贸公司。

地址:××省××县××路××号。

法定代表人:b职务:经理。

当事人双方愿意提请××市仲裁委员会按照《中华人民共和国仲裁法》规定,仲裁如下争议:

双方于××年××月签订××合同。

合同履行中,因买方对卖方提供的××的质量等级提出异议,导致双方发生争议,经协商解决不成。

故双方一致同意选择××市仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》及该会仲裁规则,对双方合同中所涉××的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方:××有限公司乙方:××县××经贸公司。

(盖章)(盖章)。

法定代表人:a法定代表人:b。

××年××月××日。

补充仲裁协议书汇总篇八

法定代表人:a职务:经理。

乙方:××省××县××经贸公司。

地址:××省××县××路××号。

法定代表人:b职务:经理。

当事人双方愿意提请××市仲裁委员会按照《中华人民共和国仲裁法》规定,仲裁如下争议:

双方于××年××月签订××合同。合同履行中,因买方对卖方提供的××的质量等级提出异议,导致双方发生争议,经协商解决不成。故双方一致同意选择××市仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》及该会仲裁规则,对双方合同中所涉××的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方:××有限公司乙方:××县××经贸公司。

(盖章)(盖章)。

法定代表人:a法定代表人:b。

××年××月××日。

补充仲裁协议书汇总篇九

甲方:xxx(姓名或者名称、住址)。

乙方:xxx(姓名或者名称、住址)。

甲乙双方就xxx(写明仲裁的事由)达成仲裁协议如下:

如果双方在履行xx合同过程中发生纠纷,双方自愿将此纠纷提交xxx仲裁委员会仲裁,其仲裁裁决对双方有约束力。

本协议一式三份,甲乙双方各执一份,xxx仲裁委员会一份。

本协议自双方签字之日起生效。

甲方:xxx(签字、盖章)。

乙方:xxx(签字、盖章)。

根据《仲裁法》,我们经过协商,愿就年月日签订的合同第条约定的仲裁事项,达成如下补充协议:

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请仲裁委员会仲裁,并适用《仲裁委员会仲裁规则》。

仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

当事人名称(姓名):当事人名称(姓名):

法定代表人:法定代表人:

签字(盖章)签字(盖章):

年月日年月日。

文档为doc格式。

补充仲裁协议书汇总篇十

2._____________________。

3.争议的事项及其所产生的法律关系。

我们同意仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

当事人名称、地址当事人名称、地址。

签字签字。

××年××月××日。

当事人双方愿意提请仲裁委员会根据其规则,仲裁如下争议:

2._____________________。

3._____________________(争议的事项)。

当事人名称、地址当事人名称、地址。

签字签字。

××年××月××日于北京。

我们双方愿意提请××仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁解决如下争议:

一、(争议内容)。

2._____________________。

3.争议的事项及其所产生的法律关系。

二、我们同意仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

甲方(名称)乙方(名称)。

法定代表人签章法定代表人签章。

日期日期

根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就________年____月____日签订的__________。

合同。

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请_________仲裁委员会仲裁,并适用__________仲裁委员会仲裁规则。___________仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

当事人名称(姓名):当事人名称(姓名):

法定代表人:法定代表人:

签名(盖章):签名(盖章)。

年月日年月日。

您可能关注的文档