2023年建筑工地合同纠纷(优质13篇)

合同是经济活动中交易内容的具体体现和确认。合同的修改和解除应当经过各方当事人协商一致，并按照法律规定的程序进行。在网上可以找到很多合同模板，供大家参考借鉴。

建筑工地合同纠纷篇一

根据我国《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张有责任提供证据”的规定，承包方在起诉或应诉时，应向法院提交必要的证据或证据线索，以证明自己的主张或反驳主张，否则其所提出的主张可能得不到法院的支持，要承担败诉的后果，需要提交的证据主要有：

1.建筑工程承包书面合同，包括有关修改承包合同的设计变更文件、洽谈记录、会议纪要以及资料、图表等。

2.开工日期、延期开工原因的证明材料。

3.工程价款支付方式、延期付款及其原因的证明材料，

4.材料供应方式、未按约定标准或期限供应材料或双方协商变更材料的证明材料。

5.工程质量鉴定结论。6.峻工报告、延期峻工原因的证明材料。

7.峻工验收日期，未按期竣工验收原因的证明材料。

8.工程结算方式。双方签证的决算报告或建设银行审定的决算。

9.保修期内发包人通知承包人进行维修的范围、时间和承包人拒绝维修，发包人委托他人维修费用的证明材料。

10.违约方的主要违约事实，及应承担违约责任的证明材料。

承包方所提供的这些证据或证据线索务必要真实可靠，不能伪造、隐藏、毁灭证据，也不能指示或贿买他人作伪证，否则要负法律责任。

建筑工地合同纠纷篇二

答辩人：南京××公司。

住所地：南京市××区××街××号。

答辩人因江苏××公司对施工合同纠纷一案所提上诉，提交答辩意见如下：

一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就，符合合同约定，具有事实和法律依据。

双方于7月9日签订的补充协议(二)明确约定“该项工程全部完工并验收合格，乙方把所有原材料的质保书、合格证、检测报告提供给甲方后一星期内付至总价的80%，其余付款条件及其他所有条款和未尽事宜按205月5日签订合同及年5月26日签订的补充协议履行”，其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。上诉人与答辩人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程施工合同，文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的，这一用语如无特别说明应指合同标的，即上诉人分包给被上诉人的钢结构制作安装工程。上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工程，没有事实和法律依据。

“该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工程的内部验收，而不是相关行政主管部门的竣工验收。作为物流配送中心全部工程的一项子工程，只能在全部工程完工后才能进行相关行政主管部门的竣工验收，而答辩人对全部工程的进度完全无法掌控，更何况分包合同只能约定分包工程的竣工验收，而不能对全部工程的'竣工验收做出约定。事实上，直至一审庭审，物流配送中心全部工程仍未完工，更谈不上竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，对答辩人是极不公平的。补充协议(二)第三条规定“乙方必须在2008年8月7日前全部完工并验收合格”，协议签订于2008年7月9日，当时双方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并进行竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，则该条款实际无法履行。双方签署该协议的目的是为了积极履行，只有将“验收合格”理解为上诉人对该项工程的内部验收才符合双方真实意思和合同目的。

二、一审对违约金进行调整有法律和事实依据，符合公平原则和诚实信用原则。补充协议(二)中约定每滞后一天罚款十万元违约金，延期违约金不限额。该违约金与合同总价相比，明显过高，而被上诉人一直未能提交证据证明其因延期完工所遭受损失。《合同法》第一百一十四条第二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。根据上述规定，法院有权对过分高于造成的损失的违约金予以适当减少。

特别需要指出的是，被上诉人逾期四天完工是在施工过程中遭遇极端天气，属不可抗力，按照合同法第一百一十七条的规定，可部分或者全部免除责任。

答辩人：南京××公司。

20xx年×月×日。

建筑工地合同纠纷篇三

1. 时时注意安全处处预防事故。

2. 生命是个宝，健康最重要。

3. 高高兴兴上班，平平安安回家。

4. 关爱生命，关爱安全。

5. 质与太阳争锋，量和宇宙比肩。

6. 精品工程，你们满意!

7. 遵章守纪光荣，违章违纪可耻。

8. 一丝不苟，按章作业，是可靠的安全秘诀。

9. 工作称职不称职，安全生产作标尺。

10. 创时代精品工程，树企业文明形象。

11. 居安思危，警钟常鸣。

12. 班前饮了酒，独木桥上走。

13. 实施安全生产法，人人事事保平安。

14. 责任心是安全之魂，标准化是安全之本。

15. 隐患险于明火，防范胜于救灾。

16. 条条规章血写成，人人必须严执行。

17. 时时注意安全，处处预防事故。

18. 精品工程，你们满意!

19. 落实安全规章制度，强化安全防范措施。

20. 人人讲安全，家家保平安。

21. 安全来于警惕，事故出于麻痹。

22. 安全防范精细到位，质量管理精益求精。

23. 安全生产，人人有责。

24. 创建文明工地，建省优工程。

25. 矗起摘星脚手架;建成揽月摩天楼

26. 诚信创新永恒，精品人品同在

27. 人民利益高于一切，安全责任重如泰山。

28. 掀起学习贯彻《安全生产法》的*。

29. 安全生产年年好，职工生活步步高。

30. 人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全。

31. 人人讲安全，安全为人人。

32. 严是生命的呼唤，松是*的开端。

33. 安全第一，预防为主。

34. 安全第一，预防为主，综合治理。

35. 安全过硬质量过硬两手都硬，生意渐高声誉渐高日日高。

36. 违章作业等于*，违章指挥等于*。

37. 保业主满意达建亨心愿，建优质工程创品质生活。

38. 安全不离口，规章不离手。

39. 安全象只弓，不拉它就松;要想保安全，常把弓弦绷。

40. 创一流工作业绩，树立交通文明新风。

41. 昌盛繁荣景象，万丈高楼平地起，明心正气声音，百年才俊苦寒来。

42. 以人为本，建优秀企业文化;与时俱进，创中国中铁辉煌

43. 重合同，守信用，维护企业好名誉;精管理，讲科学，塑造集团新形象

44. 创优质，守信誉，为企业争光;精管理，出效益，为企业添彩

45. 家庭支柱靠你扛，安全施工不能忘。

46. 同创安全工地，共享美好生活。

47. 走人生安全之路，从文明施工起步。

48. 安全在我心中，质量在我手中

49. 安全隐患大于天，质量责任重如山

50. 安全是于警惕，事故出于麻痹。

建筑工地合同纠纷篇四

立合同双方：

甲方（房主方）。

姓名：身份证号：

（简称甲方）。

乙方（承建方）。

姓名：身份证号：

（简称乙方）。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。

一、工程地点：

二、工程概况：

本工程为结构私人居住房，楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土，其它楼板为预制板，建筑面积以实际建筑面积为准。

三、承包方式：

甲方将其住宅以包工不包料，包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械，以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。

四、承包工程内容：

建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装；室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等修建工作。

五、工程质量及要求：

1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工，工程质量应达到优良标准，确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的，乙方应无条件返工，并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。

2、房屋建成后，xxx_年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行维修。如因质量问题，在质保期内，乙方拒绝维修，甲方有权另请他人维修，所需费用直接从乙方质保金内扣除。

3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合，须要变更时，必须与甲方共同协商，协商结果须经甲方同意后，乙方才能进入下一步施工。

六、工期：

从年____月____日开始建设，工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

七、甲、乙双方权利义务：

1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。

2、甲方负责协调对外及邻里关系。

3、甲方应及时拨付工程进度款。

4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。

5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。

6、乙方施工所需要的，所有电动施工机械，机械上的损耗器材和所有的劳动工具，以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带，费用由乙方自理。

7、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

8、乙方必须在施工前和施工过程中做好相关安全措施，如在施工过程中发生的任何安全事故（包括乙方在施工过程中造成第三方的人身伤害等）一切法律责任及经济损失全部由乙方承担，与甲方无关。

9、如因乙方自身各种原因，中途自行终止施工，甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。

八、承包价格：

按建筑面积计算，每平米。

元，大写：元整。建筑面积以实际面积为准，此价包含人工费、工程管理费、安全费、材料搬运费、所有劳动工具费、机械费，以及脚手架的费用。

九、付款原则及付款方式：

房屋从开工至每层盖板后，预付该层人工费的60%，工程整体竣工验收合格后，余款付至总价的95%，留5%作为工程维修质保金，质保期为xxx_年，待xxx_年期满无任何质量问题，甲方无息付清余款。

十、其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方签订日生效，合同履约期完成后失效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

电话：

电话：xxxxxxx_月____日。

xxxxxxx_月____日。

建筑工地合同纠纷篇五

警惕安全在，麻痹事故来。隐患不消除，事故难堵住。

预则危转安，不防险成灾。制度松条缝，事故就钻空。

一人出事故，殃及全家人。众人保安全，幸福千万家。

宁等十罐晚，不抢一罐险。煤炭生命线，安全最关键。

班前喝酒多，事故跟你走。班中睡大觉，事故把你找。

三违是大敌，人人要注意。时时不放松，天天要警惕。

生产想安全，质量要把关。隐患要排除，操作不蛮干。

井口勿吸烟，制度莫违反。抓车又抢罐，腿伤胳膊断。

工程质量差，等于埋隐患。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

建筑工地合同纠纷篇六

学院建立于1984年近来为新加坡建筑企业培养了许多人才。学院的'师资除包括专家学者外，也包括新加坡的政府官员。课程内容新，实用性强。在校学生近4000人。

申请条件:。

报考资格：高三在读生或高中应往届毕业学生，年龄：17―25周岁。

申请材料:学生及父母身份证复印件、高三在读证明/高中毕业证、4张护照型照片。

入学考试：

考试科目：英语、数学、面试（建筑工程、绿色建筑科技、物业管理、电子工程和清洁能源专业）。

考试科目：英语、绘画、面试（室内与园林设计专业）。

考试时间：4月、8月、11月。

以上便是“新加坡留学建筑工程专业申请条件”的所有内容，若您想了解更多的留学相关内容，可锁定，专业的留学知识都聚集在这里！感谢您的阅读！

建筑工地合同纠纷篇七

据经济合作暨发展组织(oecd)公布的最新调查显示,美国仍是最受欢迎的移民国家,英国位居第二位。但与此同时,由于受申请美国入籍申请费用大幅提高,以及美国经济景气度下降等多重因素影响,今年上半年申请美国国籍人数减少近半,为2003年以来的最低点。甚至有不少华人精英选择回国发展。

美国是最受欢迎的移民国家。

根据经济合作暨发展组织(oecd)对32个会员国的最新移民统计资料进行调查发现,2006年总计有400万人移民到oecd会员国,其中美国吸引移民人数最多,高达130万人,而英国则吸引了34.3万人移居或赴英国工作,位居第二。同时,寻求政治庇护的人数则连续第四年减少,共有28.2万人,是自1987年以来的`最低人数。

根据这份“2008国际移民展望”报告,最受移民欢迎的国家依序是:美国、英国、德国、意大利、澳洲、法国、日本及荷兰。

入籍费提高移民申请减半。

根据调查,虽然美国仍是最受欢迎的移民国家,但是美国移民的实际情况却并不乐观,今年上半年,美国移民申请的数量较去年同期减少将近一半。

据侨报报道,去年夏天,美国把入籍费提高了将近7成,此前申请美国国籍,只需缴交400美元,现在增加到675美元。不少人抱怨说,美国提高入籍费,目的就是阻止外国人申请美国国籍,这让很多有意移民美国的人倍感压力。

据美国公民移民服务局公布的统计数据显示,截至今年上半年仍有28.1万人申请加入美国国籍,但是这比去年同期几乎减少一半。然而申请费涨价之前,仅去年7月一个月内,就有46万人递交申请。对此,美国公民与移民服务局有关官员表示,自2003年以来,还未见到如此少的人递交入籍申请。当年有27万人递交申请。有专家分析,入籍费用的大幅提高是造成这一现象的首要原因。

经济低迷勾起入籍者归国情绪。

同时,oecd在报告里还指出,近五成的外国移民,在移民五年后,因家庭或工作因素迁返祖国。这一点也在美国得到了印证。

据了解,受最近一年美国经济持续低迷的影响,很多原本想入籍的外国人重新考虑实现美国梦的机会与成本。不少短期在美国工作的中国高学历青年精英,纷纷打算回国发展。一位姓杨的博士在华盛顿一家医学研究所工作了4年,他本已递交入籍申请,却毅然作出年底回中国发展的选择。(美国侨报)。

建筑工地合同纠纷篇八

安全发展，预防为主。

安全人人抓，幸福千万家。

安全生产一刻也不能松懈。

安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。

安全是最大的节约，事故是最大的浪费。

安全与效益是亲密姐妹，事故和损失是孪生兄弟。

安全在心中，生命在手中。

安全责任重于泰山，人民利益高于一切。

采取措施，防患于未然。

广泛动员，狠抓落实，群防群控。

劳动创造财富，安全带来幸福。

麻痹是事故的根源，违章是丧命的起点。

麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。

人人讲安全，家家保平安。

生产必须安全，安全促进生产。

为安全投资是最大的`福利。

小洞不补大洞难堵，小患不防大患难当。

质量是企业的生命，安全是职工的生命。

遵章是安全的先导，违章是事故的预兆。

建筑工地合同纠纷篇九

发包人：______________（以下简称甲方）。

承包人：______________（以下简称乙方）。

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，发包人与承包人楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致，特订立本合同。

一、工程概况工程名称：

工程地点：______________。

工程规模：约37155。40㎡。

工程立项批准文号：______________。

资金来源：自筹。

二、工程内容：本合同范围内的主要工程内容包括但不限于：基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程（以附图划分范围为准）、环境附属工程（环境挡墙、构筑物、水池等）、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。

三、工程承包范围：

承包人主要的工程承包范围有：

（1）楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。

（2）本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。

（3）本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。

2、本工程所涉及的所有分包项目的支持、配合及管理均属承包人的承包范围；承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外，还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等（分包单位使用的吊篮除外）予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。

四、合同工期。

1、开工日期：________年____月____日开工（具体开工日期以监理签发的开工令为准），承包人在________年____月____日前完成现场临设等施工前准备工作。

2、完工日期：________年____月____日（具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整），合同范围内所有工程项目及工作内容完工。

3、竣工日期：________年____月____日（具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整）前竣工备案且将工程移交给发包人（包括室外环境、道路、发包人分包工程）。

4、满足发包人开盘节点的工期：在________年____月____日前，完成楼15层及地下车库主体结构（因甲方原因除外）。

5、本合同总工期____日历天；各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。

五、质量标准本合同范围内工程验收所采用的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20）及各专业工程施工质量验收规范，工程质量须一次性验收合格。

六、合同价款本合同总价款暂估价：楼及地下车库工程（按本合同补充协议约定的定额预算）采用合同预算价，共计人民币：叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆，即366xxxx9651元（含安全文明施工增加费：贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角，278665。5元）。每平方米985。85元。

七、组成合同的文件。

1、本合同招标书及相关资料。

2、投标承诺书。

3、中标通知书。

4、本合同协议书。

5、本合同通用条款。

6、本合同专用条款。

7、本合同补充条款。

8、本合同附件一至十五（补充协议一至十五）。

9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要。

10、图纸1。

1、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规范和行政文件。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺严格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效本合同双方约定：合同在承包人缴纳履约保证金372万元，且双方签章后生效本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。

十二、其他合同订立时间：______________。

合同订立地点：______________。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________。

_______年____月____日________年____月____日。

建筑工地合同纠纷篇十

发包方（甲方）:

承包方（乙方）:

为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。

1、工程名称：xxxx。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸

并由乙方同意后施工。

2、搭排栅挂网（由甲方负责）.

所有内墙贴25215;40瓷片，贴1.2米高瓷片，房间脚线。

4、所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。

5、外墙贴马xx。

6、乙方包内地面用水，泥浆，贴50215;50地砖。

7、承包价格:按装修面积每平方米为83元。

8、水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。

9、付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，____日内结清所有工程款。

10、所有余x由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方签名:乙方签名:________年____月____日

建筑工地合同纠纷篇十一

1、安全措施做足，家庭美满幸福。

2、事故勐于虎，安全贵如金。

3、安全施工，幸福一生。

4、你的安全，是全家的`欣慰。

5、心头常亮安全灯，平安生活伴人生。

6、严是爱松是害，严中自有真情在。

7、加强质量教育、提高质量意识。

8、最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。

9、安全你一个，幸福全家人。

10、生命是个宝、健康最重要。

11、工作勤为先，万事平安首。

12、建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。

13、安全三个宝、上班莫忘了。

14、安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。

15、百年大计质量先、安全生产记心间。

16、精心组织、科学施工、争创一流。

17、宁为安全操碎心，不让事故害工人。

18、严格质量、优良出品。

19、搅拌投料按规定、铁锹勿伸料豆里。

20、打工千日苦，不酿一时祸。

21、不讲安全搭上命，挣座金山有啥用。

22、树名牌意识、创精品工程。

23、有妻有子有家庭，没有安全等于零。

24、安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。

25、爱家就是爱生命，重情更应重安全。

26、提高安全意识，建设文明工地。

27、工地小型机械多、要安漏电保护器。

28、聪明人把安全放首位，煳涂者把安全置脑后。

29、生命只有一次，安全没有终止。

30、科学管理、精心施工。

31、严是爱、松是害，发生事故坑三代。

32、生产莫违章，安全有保障。

33、家庭支柱靠你扛，安全施工不能忘。

34、责任心是安全之魂，标准化是安全之本。

35、树立质量法制观念、提高全员质量意识。

36、为己为家为国、安全必须牢记。

37、工地就是战场，防护才能全胜。

38、作业时戴安全帽，流汗总比流血好。

39、违章作业要批评，道是无情却有情。

40、走人生安全之路，从文明施工起步。

建筑工地合同纠纷篇十二

甲乙双方为_________(地点的名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程的概况。

1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。

2、工程的地址：_________。

3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务。

1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

(2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。

5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度的安排。

1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收的时间工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算的金额本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。

六、结算的方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约的责任。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式。

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。

法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。

签约的时间：________年____月____日。

签约的地点：________________。

建筑工地合同纠纷篇十三

遵守安全生产，携手共建和谐。

高高兴兴上班，平平安安回家。

横批：勇胜地产

勇于拼搏建天下，

胜在质量造九州。

勇往直前不屈不挠呕心辟出地八方；

胜券在握一心一意沥血铸成厦万间。

坚固如峰立于海

安全若海纳百川

创优良工程改善城乡居住环境 下 建和谐小康抚慰政府

体恤民心

矗起摘星脚手架

建成揽月摩天楼

铺砖盖瓦皆能匠

热汗千滴造福人

文明施工树企业形象，科学管理创精品工程

保业主满意达建亨心愿，建优质工程创品质生活

提供城镇优质房产，改善居民生活品质