合同是确保交易双方权益的一种法律机制。编写合同时,应当特别注重定义和解释各方的主体、定义、标的、条件等重要条款。签订合同是一项重要的法律行为,建议谨慎对待,确保自身权益。
产品采购买卖合同篇一
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设相关事项协商一致,订立本合同:
工程名称:______________________。
工程地点:_______________________。
工程内容:____________________。
工程立项批准文号:___________________。
资金来源:________________________。
合同工期总日历天数天。
工程质量标准:________________________________。
金额:__________________(币种,金额,单位)(小写)。
(1)本合同协议书;
(2)成交通知书。
(3)报价文件及其附件。
(4)本合同专用条款。
(5)本合同通用条款。
(6)标准、规范及其有关技术文件。
(7)图纸。
(8)工程量清单。
(9)工程报价单。
(10)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间:_____年____月_____日;合同订立地点:;本合同双方约定后生效。
发包人:_____________________(盖章)承包人:_______________________(盖章)。
授权委托人:__________________(签字)授权委托人:____________________________(签字)电话:电话:
产品采购买卖合同篇二
合计人民币金额(大写):
第二条:质量标准:按生产厂家的标准。
第三条:出卖人对质量负责的条件及期限:质保期贰年,保质期内非出卖人造成的损坏,出卖人不负任何责任。
第四条:交(提)货方式、地点及时间:交货地为出卖人所在地,交货时间为:
第五条:本合同标的物所有权自交货时起转移。
第六条:运输方式及到站(港)的费用负担:。
第七条:包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:。
第八条:验收的标准:按生产厂家的技术标准。
第九条:验收方式及提出异议期限:货到买受人指定地,由买受人当场验收合格后七天内提出。
第十条:结算方式及期限:。
第十一条:违约责任:。
第十二条:本合同的解除条件:。
第十三条:合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由合同双方当事人协商解决,协商不成时,任何一方可向合同签定地人民法院起诉。
第十四条:其他约定事项:
第十五条:如双方以传真形式签订合同的,传真复印件与原件具有同等法律效力。
第十六条:本合同未尽事宜双方可协商补充,补充合同与本合同具有同等法律效力。
第十七条:本合同一式六份,双方当事人各执三份,具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效。
出卖人:__________买受人:__________。
住所地:__________住所地:__________。
电话:__________电话:__________。
传真:__________传真:__________。
委托代理人:__________委托代理人:__________。
法定代表人:__________法定代表人:__________。
开户银行:__________开户银行:__________。
帐号:__________帐号:__________。
产品采购买卖合同篇三
买方:
卖方:(药品供应商)。
《中选通知书》明确了买方在本次药品集中采购有效采购期内的药品采购品牌、价格及服务,视为卖方对药品供货的品牌、价格及服务作出了承诺。
1、采购。
药品交付地点:_。
2、规格年月日至年月。
买卖双方实际交易的药品规格应与卖方通过集中采购资质审核后,进行有效报价的规格相一致。
3、有效期。
卖方所提供药品的有效期不得少于6个月。
4、专利权。
卖方应保证买方在使用成交药品时,不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉,如发生上述纠纷造成甲方或采购方经济损失,卖方负有相应赔偿义务。
5、包装。
(1)非对包装另有规定,卖方提供的全部药品均应按标准保护措施进行包装,以防止药品在转运中损坏、包装变型、或变质,确保药品安全无损运抵指定地点。
(2)每一个包装箱内应附一份详细装箱单,每一个批次药品应附一份质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求,包括买方提出的其他要求。
6、数量。
在本采购期未能完成买卖双方在采购合同中明确的采购量的,应延续采购直至完成。
7、付款。
(1)买方验收无误后,应在三个工作日内按照实际到货情况办理入库。如果超过三个工作日,甲方不主动进行入库到货确认,又未正式提出书面合理理由的,即可视为已经到货确认。
(2)结算时间为配送企业到货确认30日内,供应商与配送企业按照合同条款结算货款。
8、价格。
除非双方另有约定,在合同有效期内卖方在本合同项下提交药品和履行服务的价格应该是《中选通知书》中确认的价格。采购期内,卖方不能私自变更药品价款,在合同有效期内如国家政策性降价且此价格低于合同约定价格以国家规定价格为准。
9、配送。
买方应保证将所有成交的药品全部通过成交供应商进行网上采购,同时,买方应保证医疗机构的用药需求,根据库存和医疗机构订货量及时向卖方订货;卖方应保证将所有成交的按照买方的要求及时发货,同时,按照卖方要求配送到位并进行相关伴随服务。
10、伴随服务。
(一)卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。
(1)对开箱时发现的破损、近效期药品或其他不合格包装药品及时更换;。
(2)卖方应对买方的质量查询、检查、医疗机构不良反应报告等做出及时应答;。
(3)其他卖方应提供的相关服务项目。
(二)如果卖方对可能发生的伴随服务需要收取费用,应在报价时予以书面声明。
11、质量保证及检验。
(1)按合同交付的药品质量应符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准、与报价时承诺的质量相一致,以确保临床用药安全有效。
(2)买方在接收药品时,应对药品进行验货确认、到货确认,对不符合合同要求或质量要求的,买方有权拒绝接受。卖方应及时更换被拒绝的药品,不得影响医疗机构的临床用药。
(3)药品质量不符合约定的,买方有权解除合同或根据标的的性质以及损失的大小,要求对方承担更换、退货、减少价款等违约责任。
(4)因药品质量问题引发的一切损失或发生药品不良反应(adr),给买方、医疗机构或患者造成的损失均由卖方全部承担。
12、退货。
买方将货物验收入库后原则上不得退货,如特殊原因确需退货的,应在验收入库后1个月之内进行退货。
13、卖方履约延误。
(1)卖方应按照采购合同中买方规定的时间到货并提供伴随服务。
(2)在履行合同的过程中,如果卖方遇到妨碍按时配送药品和提供伴随服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快对情况进行核实,并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。
(3)如卖方无正当理由拖延交货,将受到以下制裁:按照拖延交货标的额的日万分之五支付违约金,直至交货或提供服务为止。违约金的最高限额是合同总价的10%,一旦达到违约金的最高限额,买方可以终止合同。
14、赔偿。
(1)除本合同条款第12条规定的情况外,如果卖方出现第13.3条款情况按第13.3条款执行。
(2)卖方在支付违约金后,还应当履行应尽的交货义务。
(3)药品买卖一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
(4)药品买卖一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
(5)卖方提供的药品中出现伪劣、假冒等质量问题的,须赔偿买方该药品实际发生额的3-5倍罚款及其给买方造成的一切损失。
15、买方履约义务。
(1)买方须采购本合同项下的中选品种且完成约定的采购量。卖方无违约行为,买方不得以任何理由采购非中选品种,不得采购其他替代品种。
(2)买方须按照合同规定及时结算价款。如买方未如期支付货款,每延误1天的违约金为迟交药品价款的万分之五,直至付款为止。违约金的最高限额是合同总价的10%,一旦达到违约金的最高限额,卖方可以终止合同。
(3)买方必须要求卖方按实际成交价格如实开具发票,并如实记帐。
16、不可抗力。
(1)买卖双方或一方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务,不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
(2)不可抗力,是指那些卖方无法控制、不可预见的事件,但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。
(3)在不可抗力事件发生后,买卖双方或一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。除买方另行要求外,卖方应尽实际可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后,双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17、争议的解决。
因合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成,可向人民法院起诉。
18、违约终止合同。
(一)在一方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,另一方可在如下情形下,向对方发出书面通知书,提出部分或全部终止合同。
(1)卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部药品。
(2)一方未能履行合同规定的其它义务。
(3)一方在合同履行中被认定为有商业贿赂等违法行为。
(二)药品买卖一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
(三)合同的终止不影响合同结算条款的继续履行。
19、破产终止合同。
如果卖方破产或无清偿能力,卖方应及时以书面形式通知买方,买方可在任何时候以书面形式通知卖方,提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
20、转让和分包。
因客观原因卖方无法独立履行合同,买方书面同意后,卖方可以部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
21、适用法律。
本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。
22、合同生效。
本合同条款在双方签字盖章后成立,合同生效。
23、合同修改。
除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有任何变化或修改。
24、适用范围。
本合同条款适用于参加此次药品集中采购的各方当事人。
买方(公章):法定代表人:经营场所地址:邮政编码:电话:传真:签约日期:年月日
产品采购买卖合同篇四
需方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)。
甲乙双方本着“平等、自愿,公平、互利”的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同,且双方一致同意严格履行本合同如下条款:
425硅酸盐散装水泥(海螺牌白马山水泥)。
技术指标:符合国标4.25号水泥标准。
自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。在本合同期届满,新合同未签订前,乙方有义务按照本合同条款继续供应水泥一个月。
每月约500吨,乙方特殊情况不能供货需提前8小时书面通知甲方。
地址:_____________________________________。
1、取样:交货后甲方在乙方司机见证下取样。
2、化验:以甲方化验室检验结果为准。
3、计量:以甲方电子磅计量为准,如有误差,须双方协商解决。
采购单价的确定:为海螺水泥厂出厂单价+运费29元/吨(包含税),如水泥出厂价格调整,乙方应提前书面通知甲方,并附海螺水泥厂书面调价通知,双方协商确定。
1、当月23日至次月22日为结算周期,甲乙双方于次月23~30日核对实际过磅数,根据每车检测结果计算总货款。
2、每月10日前付上批次货款不少于60%。
3、先开具发票后付款,乙方必须提供由国税局开具的增值税专用发票,甲方在收到票据后的10个工作日内付款。若乙方不能提供合格的增值税专用发票,甲方有权拒付货款。
乙方承担运输及运费,倘若由此发生交通事故以及其他责任事故,均有乙方自行承担责任,与甲方无关。
1、乙方送货车辆在甲方厂区,接受甲方管理。
2、甲方因特殊情况不能及时卸货,不向乙方及他人承担任何赔偿责任或支付费用。
若有一方违约,应赔偿给对方造成的实际损失,并承担由此发生的诉讼费、律师代理费、差旅费等费用。
本合同履行时发生争议时应友好协商解决,协商不成时,则提交甲方所在地法院诉讼解决。
甲方:乙方:
代表签字:代表签字:
日期:日期:
产品采购买卖合同篇五
买受人代表(全称):(以下简称甲方)。
供货人(全称):(以下简称乙方)。
根据依法招标(采购)结果,(买受人)为实施所属疆南供电公司[110kv喀克线过负荷改造],已接受(供货人)对该项目下表所列货物的投标(应答)。买受人和供货人达成以下协议,签订本合同,双方共同遵守执行。
合同货物及数量。
一、本合同与下列文件一起构成合同约定文件:
1技术协议书;
2中标告知函,或成交告知函,或协议招标结果应用签约告知函,或紧急采购邀请函;
3投标函及投标函附录;
4协议招标结果应用时的《电网货物采购供应协议书》及其《中标价格明细表》;
5招标(采购)文件规定并经供货人投标(应答)文件接受和承诺的合同条款;
6其他为执行本合同且不涉及招标(采购)投标(应答)价格等实质约定变动的往来函件。
二、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上述约定次序在先者为准。
三、合同价款:人民币(大写)壹佰玖拾捌万壹仟贰佰玖拾柒元整,分预付、到货和质保金三次结算,结算的进度比例为0、0、9、1。
四、供货人承诺按合同约定承担货物的制造、完成及缺陷修复。
五、买受人承诺按招标(采购)文件规定的条件、时间和方式向供货人支付合同价款。
六、供货人应按照对买受人的承诺提供符合标准的产品和必要的服务,交货时间20xx年09月30日前。交货地点:买受人指定地点。
七、合同生效及其它:本合同由买卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
本合同一式6份,买受人执4份,供货人执2份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
产品采购买卖合同篇六
合同编号:________________。
鉴于甲乙双方经过充分协商,本着自愿及平等互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律的规定,就甲方向乙方采购产品达成以下买卖协议。
第一条名称、品种、规格和质量。
1.名称、品种、规格。
________________________应注明产品的牌号或商标。
2.质量,按下列第________项执行:
(1)须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等。
(2)按样本,样本作为合同的内容(应注明样本封存及保管方式。
(3)按双方商定的要求执行,具体为:____________________(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量:_______________。
2.计量单位和方法:______________。
第三条包装方式和包装品的处理。
________________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担)。
第四条交货方式。
1.交货时间:_______________。
2.交货地点:__________________。
3.运输方式:_________________(注明由谁负责代办运输)。
4.保险:
(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移:_________________。
第五条验收。
1.验收时间:_____________。
2.验收标准及方式:________________________(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法及比例)。
第六条价格与货款支付。
1.单价:______________:总价:______________(明确币种及大写)。
2.货款支付:
货款的支付时间:_______________。
货款的支付方式:________________。
运杂费和费用的支付时间及方式:__________________。
3.预付货款:________________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法。
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后__________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起________日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任。
1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的__________%违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之________计算,向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的,按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
6.甲方如错填到货地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。
7.其他约定:___________________________。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款___________%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意使用,应按质论价;甲方不能使用的,应根据具体情况,由乙方负责退换或维修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格包装物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_______-计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_______日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人的费用外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的',乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补发,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后______日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。
8.其他:_____________________。
第十条不可抗力与约定免责。
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体包括:
二是社会原因,如战争、罢工、骚乱、政府禁止令、征收征用等引起的;。
三是突发重大事件。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后______日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
交货前发生涉及此类产品的重大社会安全事件,造成恶劣社会影响的,甲方有权解除本合同,双方互不承担责任。
第十一条争议解决。
合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决:协商或调解不成的,按下列第___________种方式解决(只能选择一种):
1.提交_________仲裁委员会仲裁;。
2.依法向______________人民法院起诉。
第十二条附加条款。
第十三条约定事项。
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后______日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额等于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内,除非经对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以___________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后__________日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。传真件有效。
第十四条本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
第十五条本合同正本一式__________份,双方各执_______份。
本合同于_________年______月__________日订立于______________(地点)。
产品采购买卖合同篇七
甲方(需方):(以下简称甲方)。
乙方(供方):
甲、乙供需双方经协商,就乙方为甲方提供办公家具(见明细)业务,一致达成。
如下协议:
一、质量要求:以甲方的要求及图纸标示为准。
二、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
三、验收标准:货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部家具应符合甲方的。
验收标准,要求外观无瑕疵,结构无松动,规格、材质符合合同约定。
四、交货时间:xx年月日。
产品采购买卖合同篇八
供需双方经协商,就供方为需方提供办公家具(见明细)业务,一致达成如下协议:
一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量、金额及供货情况说明。
见办公家具明细表,具体发货以需方传真件为准按期供货;。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限。
所供产品质量符合相关国家现行标准、规范要求;。
三、交货地点。
发货至______________办公楼;。
四、到达交货地点前所有杂运费的承担方式。
此价格为交货地点的到货价,之前所有运输事宜包括运杂费由供方负担;。
五、验收标准、方法。
按照国家质量标准验收,采用外观检查方法;。
六、结算方式及期限。
七、违约责任。
八、解决合同纠纷方式。
供需双方协商解决,协商不成向_______人民法院提请诉讼;。
九、其他约定事宜。
2、其他未尽事宜双方协商解决;。
十、合同有效期限。
合同自签订之日起生效,一年后没有质量问题付清保证金后合同自行失效。
十一、其他。
本合同含二份附件,分别是订单明细表、资质资料作为本合同的组成部分;本合同一式二份,双方各持一份。
供方(章):_____________需方(章):____________。
住所地:______________住所地:______________。
代表签字:____________代表签字:____________。
联系电话:____________联系电话:____________。
_______年_______月_______日。
产品采购买卖合同篇九
为了保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定以及中央单位复印机采购招标文件(招标编号:)、政府采购协议供货承诺书、“财政部关于中央单位x年复印机采购有关事宜的通知”,签订本合同,并共同遵守。
一、采购品目、型号、数量、时间及金额。
二、保修期:依据投标文件中的售后服务条款。
四、验收标准及提出异议时间:
验收标准:1.装箱单。2.供方保证一次开箱合格率大于98%(百分之九十八)。
六、违约责任:由违约方承担合同金额5%的`经济责任。
1、双方协商解决();2、向授权公司投诉();3、向财政部投诉();4、提请仲裁();5、向人民法院提起诉讼()。
授权公司投诉电话:财政部投诉电话:
本合同须供需双方签字、盖章后生效。合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的,从其规定。
需方供方。
合同签订日期:年月日
产品采购买卖合同篇十
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
____________________________________。
日期:______年____月____日日期:______年____月____日
产品采购买卖合同篇十一
需方:(以下简称甲方)合同签订日期:
供方:(以下简称乙方)合同签订地点:
面漆应在供方接到需方通知后2天内到货,其它油漆在供方接到需方通知后8小时内到货,油漆用量以需方的实际需求量为准。如因供方供货不及时而影响需方生产的,每延误一天按人民币200元/天累计扣罚供方。
按国家标准执行,应确保漆膜表面颜色在室外条件下一年内不退色、不变光,产品质量从使用之日起“三包”一年。
汽车运输,并送到需方指定仓库内,费用由供方负担。
按国家标准包装,包装物不回收。
按国家标准及需方要求。若有质量问题供应商应无条件换货,否则作退货处理,并承担对我公司造成的一切经济损失。
随带出厂合格证、装箱清单,提供产品材质证明书。
货到经验收合格后,凭17%全额增值税专用发票30日内付款。
友好协商或按《合同法》有关规定办理。
双方友好协商或按《合同法》办理。
供货价格以一次性定价为准(合同期限内不变价),价格不随市场价格而改变,供货数量以需方实际需求量为准,产品出现质量问题,供方应承担给需方造成的相应经济损失,并且足量换货,退换货所有费用由供方承担。运输方应具备相应资质,其车辆符合相关要求,具有市交通运政部门核发的加盖道路危险货物运输专用章的《道路运输营运证》,驾驶员经相关培训具有市交通运政管理部门核发的《道路危险货物运输操作证》。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
产品采购买卖合同篇十二
买受人(简称:甲方):_____________。
出卖人(简称:乙方):_____________。
甲乙双方本着平等、诚实信用的原则,根据(中华人民共和国合同法)等法律、法规、规章、规范性招标文件及药品集中招标采购代理机构向乙方发出的中标通知书,经双方协商一致,就有关事项达成如下具体协议:
(一)采购药品品种和数量:甲方向乙方所采购的药品品种、剂型、规格、数量等详见药品中标品种买卖清单(附件一),合计:品种为_____个,签约金额为____万元。
合同履行中,药品数量可按药品中标品种买卖清单数量上下浮动30%。对于需要临时增加药品数量的,可在24小时前书面提出。
1.在合同有效期内乙方提交药品的价格必须是中标通知书中确认的价格,本价格为甲方的入库价格。
2.中标药品零售价格执行期间,遇国家或省价格主管部门下调价格时,对未供货部分,甲乙双方可协商调整中标供货价格,原则上供货价格按零售价格下降幅度,同比例调整。
(一)乙方交付药品的有效期应与投标文件中规定的有效期相一致。
(二)乙方所提供药品的有效期不得少于12个月;特殊品种双方另行协商。
(一)乙方提供的全部药品均应按国家规定的标准保护措施进行包装,每一个包装箱内应附有一份详细装箱数量单和该药品生产企业同批号的出厂药品批检验记录或合格证(进品药品应提供进口药品注册证和口岸药检所的进口药品检验报告书复印件,并加盖经营企业公章)。如为拼装箱件,箱内应按前述要求附有各种药品数量单和药品质量证明材料复印件,并加盖配送企业公章。
(二)特殊要求:_____________________________。
配送由乙方负责,乙方按合同要求对甲方提供服务,每次配送的时间和数量以乙方收到甲方的书面供货通知为准。原则上在乙方收到供货通知后36小时内送达,属急救及加急供货的应在4小时内送达。
乙方应甲方要求提供下列伴随服务:
(一)药品的现场搬运或入库。
(二)提供药品开箱或分装的用具。
(三)对进货验收时发现的破损、有效期少于12个月或不符合特殊约定期限的药品及其他不合格包装药品及时更换。
验收方式:____________________________。
(四)在甲方指定地点(甲方医疗服务范围内)为所供药品的临床应用免费进行现场讲解或培训。
(一)甲方必须按合同约定采购中标的药品品种;除本条第四项规定外,甲方不得采购其他非中标药品替代中标品种。
(二)甲方须在合同规定的时间内,按实际入库的药品数量及时结算货款;并在货物验收入库后_______日内结清货款;市(地)级以上人民政府、国有企业(含国有控股企业)等所属的非营利医疗机构,药品回款时间从货到之日起最长不得超过60天。
(三)甲方在接收药品时,应于当日对药品进行验收入库,对乙方提供的药品不符合合同约定的品种、数量、质量要求的部分,甲方有权拒绝接受。
(四)甲方有证据证明乙方交付的药品不符合质量标准(以盛省辖市药监部门的检验结果为准)或延期交货等不按合同约定交货时,可以书面通知乙方终止该药品的供货;并可以采购已评定的“药品候补品种”(附件二)中的同类侯补药品,当评定的药品候补品种中选择不出替代药品时,可以另行采购替代药品;同时将选择的替代中标药品名称、价格、数量清单或另行采购替代药品的协议,在七日内由甲方送医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和药品集中招标采购代理机构各一份备案。
(五)乙方必须按照合同约定的药品品种、数量、质量要求和期限,配送中标药品并提供伴随服务。
(六)乙方应保证甲方在使用中标药品时,不存在该药品专利权、商标权或保护期等知识产权方面的争议,如产生争议由乙方自行处理和承担责任。
(七)未经医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室书面同意,甲乙双方不得转让其应履行的合同义务。
(八)乙方供应药品在医院使用过程中,因受举报、抽检等检查出现质量问题,属生产经营企业责任的,被药品监督管理部门处罚的后果,由乙方负责。
(一)乙方提供的药品不符合合同约定质量、期限等要求,给甲方造成损失的乙方应当赔偿损失。
(二)乙方不履行本合同或未按合同约定的时间、地点配送药品或提供伴随服务,甲方可要求乙方支付违约金。乙方每延误7日,违约金为迟交药品货款的5%,直至交货或提供服务为止,但违约金最高不超过迟交药品货款的50%;乙方在支付违约金后,甲方要求继续履行合同义务的,还应当履行应尽义务。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应另行赔偿损失。
(三)除本合同第七条第四项约定的原因外,甲方不履行本合同或采购其他品牌的非中标药品替代中标品种,应按不履行本合同的药品金额或所替代中标药品同数量金额的5%向乙方支付违约金。违约金不足以弥补乙方损失的,甲方应另行赔偿损失。
(四)甲方未在合同约定的期限内向乙方支付货款的,乙方可要求甲方支付违约金。甲方每迟延支付7日,违约金为未支付货款金额的.5%,直至甲方支付应付货款为止,但违约金最高不超过未支付货款金额的50%;当甲方未支付货款金额达到本合同约定金额的50%时,乙方可以书面形式通知甲方终止合同,同时书面向医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和本地人民政府纠正行业不正之风办公室报告。
(一)本合同自双方签字盖章后生效。有效期自合同生效之日起12个月。
(二)本合同履行期满10日前,一方当事人就续约一事提出书面异议的,本合同履行期满终止。双方均未提出异议的,本合同自动续约至下一轮招标采购合同生效之日止,由双方在原合同上另行签署同意续约的意见和新的“药品中标品种买卖清单”。
仲裁委员会仲裁(双方未在本合同约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
(一)本合同如有未尽事宜,经双方协商可以签订药品买卖合同的补充协议,补充协议不得违背招标文件及本合同的实质性内容。补充协议与合同具有同等的法律效力。同时,由甲方在七日内将补充协议送医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和药品集中招标采购代理机构各一份备案。
(二)本合同一式四份,甲乙双方各执一份,药品集中招标采购代理机构一份,医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室一份。
(三)对故意违反本合同约定和订立、履行合同中的违法行为,当事人应及时向本地人民政府纠正行业不正之风办公室和工商行政管理部门书面报告。
买受人:(盖章)_____________。
住所:_______________________。
法定代表人:__________________。
委托代理人:_________________。
签名人居民身份证号码:_______。
电话:_______________________。
传真:_______________________。
开户银行:___________________。
帐号:_______________________。
邮政编码:___________________。
出卖人:(盖章)_____________。
住所:_______________________。
法定代表人:__________________。
委托代理人:_________________。
签名人居民身份证号码:_______。
电话:_______________________。
传真:_______________________。
开户银行:___________________。
帐号:_______________________。
邮政编码:___________________。
您可能关注的文档
- 厦门二手车买卖(汇总10篇)
- 2023年配电箱订货合同(实用14篇)
- 最新配电箱柜采购合同(大全10篇)
- 2023年配电箱购买合同(汇总10篇)
- 最新书香路幸福路国旗下讲话分钟(模板12篇)
- 最新纸品销售合同(实用10篇)
- 焦炭合同 焦炭合同,怎么结算(3篇)
- 2023年下井施工安全协议书(汇总13篇)
- 永远令我骄傲的祖国国旗下讲话内容 国旗下的讲话热爱祖国(7篇)
- 煤气工程施工合同(精选11篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
采 购 产 品 联络函范文(优质14篇)29下载数 452阅读数 -
产 品 采 购 框架协议(模板18篇)48下载数 674阅读数 -
美容
产 品 采 购 合同(精选18篇)25下载数 919阅读数 -
采 购 产 品 联络函范文(汇总18篇)14下载数 816阅读数 -
农
产 品 蔬菜采 购 协议书(优质17篇)31下载数 437阅读数 -
农副
产 品 采 购 合同样板(汇总20篇)21下载数 102阅读数 -
产 品 采 购 意向协议(模板15篇)32下载数 439阅读数 -
农副
产 品 采 购 单(汇总8篇)46下载数 265阅读数 -
最新水
产 品 采 购 合同(精选16篇)18下载数 648阅读数 -
2023年
产 品 采 购 合同(优秀15篇)39下载数 375阅读数