工程到期付款申请书通用(汇总10篇)

写作是培养思维能力和提升综合素质的有效途径，我们可以通过不断练习和反思来提高自己的写作水平。怎样写一篇完美的总结？这其中存在着技巧和方法，让我们一起探索吧。以下是权威媒体报道的成功案例，启发我们的思考和行动。

工程到期付款申请书通用篇一

致：________(建设单位)

我单位承包的________合同项目，依照合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请第_____次预付款，金额总计 ________元(小写)人民币，大写为________元(大写)人民币。请领导审核。

附：

1、付款计算书。

2、施工合同(复印件)

施工单位意见：

施工单位：

项目经理签字(盖章)：

年 月 日

1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》（必须经施工单位项目经理签字并加盖印章）。

2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》。

3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》。

4、工程完工后，由施工单位向预算专员提交电子版的结算书，同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。

1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。

2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。

3、竣工后一次结算。建设项目较少，工期较短（如在12月以内）的工程，可以实行在施工过程中分几次预支，竣工后一次结算的方法。

4、双方约定的其他结算方式。 发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短，合同价款多少，选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。

工程到期付款申请书通用篇二

申请请求：

1，强制执行被申请人赔偿款__________元；

2，本案执行费用由被申请人__________承担。

事实与理由：

__________市__________区人民法院于__________年__________月__________日就申请人__________诉被申请人__________人身损害侵权纠纷一案作出判决（（__________）__________民初字第__________号），判决被申请人__________应于20__年__________月__________日前支付申请人_______________元赔偿款。被申请人未上诉，原判决现已生效。申请人多次要求被申请人支付，被申请人均不予理会，拒不执行原判决，被申请人至今尚未支付申请人赔偿款。故申请人要求强制执行被申请人赔偿__________元，同时本案执行费用由被申请人__________承担。

此致

__________区人民法院。

申请人：_________________。

___年___月___日。

工程到期付款申请书通用篇三

__县财政局：

__镇卫生院__年基础设施和业务用房改造项目，全部工程于__年9月竣工并经验收合格，现已经到质保期，按照双方签定合同规定由建设单位即大塘镇卫生院付给施工单位即___有限公司，5%的工程质量保证金：壹万贰仟肆佰伍拾元正(12450.00元)，请贵局给予拨付可否。特此申请。

___镇卫生院。

____年__月__日。

工程到期付款申请书通用篇四

（建设单位）。

我司至年月已完成的'工程形象进度为：

累计完成工作量计：元，累计已收款：元。根据合同，本月工程进度满足付款条件，我司本次申请。

支付。

元（大写：人民币元）。

现报上有关进度及工程款计算明细，请予以审查，并开具工程款支付证书。

承包单位（章）：

项目经理（签字）：日期：

总承包单位意见（若需）：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见。

总承包单位（章）：

项目经理：日期：

工程监理单位意见：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见。

监理单位（章）：

监理工程师：总监：日期：

建设单位工程及hse部意见：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见。

专业工程师：部门经理：日期：

工程到期付款申请书通用篇五

汇达房地产开发公司：

鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在20__年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

xxx。

20xx年xx月xx日。

工程到期付款申请书通用篇六

尊敬的____分公司领导：

兹有绵阳西科测绘有限公司于201_年10月与我司签订了____，现该公司已完成合同所规定的所有工作，此特向领导申请向其划拨尾款：伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。

望公司领导批准！

对方账户：___________。

开户名：___________。

开户行：____________。

申请人：___。

201_.7.15。

工程到期付款申请书通用篇七

案由：_________________购销合同拖欠货款纠纷。

仲裁请求：_________________。

1、裁决被申请人交付所拖欠货款人民币__________元；

2、裁决被申请人支付违约金人民币__________元；

3、裁决本案仲裁费用由被申请人承担。

事实和理由：_________________。

申请人与被申请人在_____________年_____月_____日签订《工矿产品购销合同》一份，在合同履行中，（部分略）。

此致

__________仲裁委员会。

申请人：_____________。

____________年_____月_____日。

工程到期付款申请书通用篇八

致：

由我公司承接的____一期绿化工程(一标段),已于20__年12月20日进场施工，按照工程进度款支付条款：施工方进场10日内，发包人先支付工程总造价30%中的60%。由于我公司开工至今已先行支付了较多的工程材料及苗木款项，资金周转已十分困难，现特申请贵单位支付合同约定的首批工程款项__元。

恳请贵单位及时将上述款项转至我公司为盼。

专此报告！

_____×有限公司。

201_年12月28日。

工程到期付款申请书通用篇九

致：（建设单位）。

我单位承包的合同项目，依照合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请第次预付款，金额总计元（小写）人民币，大写为元（大写）人民币。请领导审核。

2、施工合同（复印件）。

施工单位：

项目经理签字（盖章）：

________年____月____日。

监理单位：

监理工程师签字（盖章）：

总监理工程师签字：

________年____月____日。

建设单位：

建设单位负责人（盖章）：

________年____月____日。

工程到期付款申请书通用篇十

xxx市安普路改造开发置业有限公司：

根据xxx市审计局委托，由我公司对xxx市二环路（k11+620—k13+280）标段从20xx年7月1日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份；按我公司与贵公司签订的xxx市二环路（k11+620—k13+280）跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定（支付时间及方式：合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%）及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感！

附件：xxx大家工程项目管理有限公司审计费用结算单。

贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知。

xxx大家工程项目管理有限公司。

20xx年5月30日。