练习做语文题可以提高我们的文字规范和逻辑思维能力。总结要时限明确,准确地界定总结范围,不必罗列所有细节。下面是一些参考资料,希望能够帮助您更好地理解和应用。
光伏发电承诺协议书篇一
本合同双方当事人:
承诺人:北京***信息技术有限责任公司。
地址:北京****希尔顿国际大酒店。
邮政编码:
电话号码:
被承诺人:李***。
地址:北京市朝阳区。
邮政编码:
电话号码:
电子邮箱:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定,双方本着协商一致的原则订立本合同。
第一条承诺人的资格:
1、承诺人是按照中国法律成立、合法续存的一家有限责任公司;。
2、承诺人的经营活动没有违反中国的法律、法规和政府政策;。
3、承诺人的经营活动不会对被承诺方构成欺诈和侵犯;。
4、本合同一经签署即构成对承诺人合法、有效的约束力;。
第二条本合同所规范的行为为:
1、借助因特网进行的电子商务活动;。
第三条承诺人承诺之货品总价为人民币4298元。其产品规格如下附表:
第四条承诺人针对其所售货品承担下列义务:
提供爱瀛金网宝盒壹件。
2、随货同行:
提供鉴定证书原件壹份。
3、运输及保险:
提供免费ems保价快递。
4、发运期限:
收到货款24小时内。
5、退货(款):
承诺在货品发出之后三十日内接受无理由退货(款)。
6、货品质保期:
终身。
第五条违约责任:
1、承诺人对于制造工艺不良或材质不佳所造成的质量问题按照原价贰倍赔偿。
2、承诺人对于提供假冒伪劣产品所造成的道德问题按照原价拾倍赔偿。
第六条时间戳:
1、本合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。
2、时间期限的计算均包括本数在内。
第七条本合同订立地为南京,经双方签字盖章后生效。
第八条本合同一式贰份,均具有同等法律效力。
承诺人签字盖章:被承诺人签字盖章:
光伏发电承诺协议书篇二
保证人(以下称甲方):xx,男,汉族,xx年xx月xx日生,住xxxx。
被保证人(以下称乙方):xx,女,汉族,xx年xx月xx日生,住xxxx。甲乙双方系夫妻关系,现婚姻存续期间产生矛盾,现甲方自愿对乙方立下保证书,保证事项如下:
甲方在此事中深深意识到自己不对,并承诺一定彻底改正动手恶习;
三、如果甲方违反保证书义务,乙方可以随时提出离婚,甲方应予配合;
四、如果乙方认为有必要,甲方应配合乙方去看心理医生;
五、特别强调:甲方再出手打乙方,或者乙方主动提出离婚,则执行离婚协议书。
保证人:年月日。
xx多次殴打xx,夫妻感情破裂,现达成如下离婚协议:
(一)儿子抚养权由双方协商,协商不成归女方;
(三)夫妻各自名下财产如房产、车、存款、衣物等归各自所有;
(五)男方对妻子暴力行为导致夫妻离婚,对儿子造成伤害,由男方完全负责。
男方:女方:年月日年月日。
光伏发电承诺协议书篇三
贵司与就施工项目(以下简称“该工程”)签订《建设工程施工合同》,本人是该项目的实际施工承包人,为明确本人的责任,本人特向贵司郑重承诺如下:
1、《建筑工程施工合同》记载的各项条款视为本人的意思表示。接受合同条款的约束,所有合同中乙方应该承担的各项责任均由本人承担。
2、严格遵守合同签订的工期、质量标准、安全、文明施工、质量保修等责任,对主体质量承担质量终身责任。对本项目施工期间的安全工作负经济责任,出现安全事故所需费用由本人承担。按合同要求做好建筑工程的质量保修,在建筑工程质量保修书规定的保修期内出现的施工质量问题负责保修,费用由本人承担。
3、本人承诺与业主沟通及时拔付工程进度款,工程进度款转入公司规定账户,按公司规定本工程所用的主要材料、主要设备购买(租赁)资金(此款本人签字供货发票)由公司统一与供应商签订供货协议、统一账户支付。
4、本人承诺本工程施工的项目经理、项目技术负责人、质量管理人、安全管理人的基本工资、社保由工程款中预留公司,公司每月按时发放及缴纳社保资金。
5、本人承诺本工程施工的所有施工人员工资、各项材料采购、各种设备(租赁),本人保证按时付款,业主资金未到位时由本人垫付,所有经济责任由本人承担。
6、因本工程致使贵司涉及诉讼或被政府相关部门处罚的,一切经济损失(包括但不限于工人工资、材料款、工程款、机械使用费、工伤赔偿、诉讼费、律师代理费及行政罚款等)由本人承担。若贵司先行承担或垫付的,贵司可向本人追偿。
7、因承包本工程引起的所有经济、法律责任均与贵司无关,若因与本工程。
承诺人:
光伏发电承诺协议书篇四
甲方:
乙方:
甲方因“__1号生态村”建设需要,于20__________年__________月将庭院式房屋建设工程发包给__市建筑工程有限公司施工,于20__________年1月将公寓式房屋的建设工程发包给__良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。
一、建设工程施工情况:乙方已经于20__________年__________月完成了全部承包范围内的`施工项目,并已经作竣工验收。
二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(103600000.00元),至20__________年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)。
三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。
四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。
五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。
六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。
七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。
八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。
九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的`每日按仟分之壹计算的迟延履约金。
十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。
十一、工程保修:由__市建筑工程有限公司承担“__1号生态小区”的全部保修责任,具体由__市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。
十二、__市建筑工程有限公司于20__________年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整(500000.00元)的合同履约保证金,该款甲方不作退偿,乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“__1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用,甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。
十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式陆份,甲方持两份,乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月______日。
光伏发电承诺协议书篇五
_________________(招标人)。
作为____________________________工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:
2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人,我公司会提前14天以书面形式报告,在征得招标人同意并在某某市招投标监督管理局备案后,后任继续行使合同文件约定的前任职权,履行前任的义务。
3、我公司承诺,即使征得了招标人和某某市招投标监督管理局的同意,该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理,按中标价的1%支付违约金;更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。
4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员,可要求中标人(承包人)更换和调整,直到满意为止,并按中标价的0.5%支付违约金。
投标人(盖章):__________。
法定代表人(签字):__________。
________年____月____日。
光伏发电承诺协议书篇六
致:(招标人名称):根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期。
天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
投标人:(盖章)。
单位地址:
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)。
电话:传真:
日期:年月
光伏发电承诺协议书篇七
甲乙双方本着互利互惠的合作原则,共同为乙方解决实际问题着想,履行好各自的承诺,落实双赢的目的,特签订承诺协议书如下:
一、甲方有偿为乙方解决____________煤碳地质局片项目中存在的决定项目成败的重大阻力问题(乙方的目地先得到落实,先得利后付出,无风险)。
二、乙方承诺给予甲方在洪山项目中的建筑面积_________m2作为补偿(如甲方不要房屋,则按市场价折款后付给甲方)。
三、双方协议履行时,以关系疏通后开始谈协议阶段时乙方应付万元费用给甲方;协议签订后付50%给甲方,其他在项目销售时付清或甲方需要产权时给予办两证(均以双方核定的基数抵扣和结算)。
四、甲方为解决乙方的根本利益承担着全部责任,乙方必须为甲方所承担的.责任安全负责,保密好过程和结果,遵守信誉,恪守诺言,一诺千金。树立良好的企业形象和个人信誉,为以后的进一步合作建立良好的诚信关系。
五、双方应严格遵守承诺,违者必须承担一切法律责任和道义责任。
六、本协议一式四份,双方各执两份备案。
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
光伏发电承诺协议书篇八
甲方:
乙方:
双方于___年___月___日签订的合同现已履行完毕(或提前解除)。关于结算事宜,双方经协商达成如下一致意见:
一.双方认可,甲方应付乙方的工程款总额为___元。
二.甲方已付乙方工程款总额为___元,其中现金支付___元,代扣甲供材料款___元,代发乙方应付的民工工资___元,代扣税金___元,其它___元。
三.至此,甲方尚欠付乙方款项合计___元,其中包含质保金___元。
四.本协议签订后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。
五.履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。
六.本协议发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。
七.本协议一式四份,双方各两份,效力相同。
甲方名称:乙方名称:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:______年______月______日。
光伏发电承诺协议书篇九
男方:____________,___族,生于______________年__________月__________日,身份证号码:_______________,住址:_____________________________,联系电话:__________________。
女方:___________,___族,生于______________年__________月__________日,身份证号码:_________________,住址:_____________________________,联系电话:____________________。
男女双方自由恋爱,感情良好。但为了防止今后可能出现的纠纷,现双方本着平等自愿的原则,经双方友好协商一致,达成如下协议:
一、男女双方系自由恋爱,男方保证,在两人交往期间,自己已离婚,现处于未婚状态。
二、男女双方约定,男方需于_____年_____月_____日前,去公安机关户籍管理机构更新户口信息。
三、男方向女方承诺管理好自己的情绪,不乱发脾气,不对女方实施暴力、虐待的行为。
四、违约责任。
如果男方存在违反上述内容的'行为,或者因男方已结婚导致恋爱关系结束,男方愿意向女方补偿人民币____________元(大写:____________元整)。
五、其他。
1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚,并愿意完全履行本协议,不存在受到胁迫、欺诈、误解等,签署即表明对本协议的认可。
2、签订本协议后,若有未尽事宜,双方可另行协商,签订补充协议。协议在履行过程中,如有一方认为需要修改,需向另外一方提出修改建议和理由,双方协商同意后方可修改,并形成本协议的附件。如未达成新的修改意见,则原协议继续有效。
3、若本协议部分条款被认定为无效,不影响其他部分的效力。
4、本协议一式二份,双方各执一份。两份文本具有同等法律效力,经两方签署后生效。
5、在履行本协议发生争议的,协议双方应先行友好协商,可以和解或者要求有关主管部门调解。和解、调解不成的,协议双方可以向有管辖权的法院起诉处理。
男方(签字、捺印):__________。
______年________月________日。
女方(签字、捺印):__________。
______年________月________日。
光伏发电承诺协议书篇十
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和相关法规规定,甲乙双方共同遵守平等自愿、诚信为本的原则,特订立联营合作合同书:
一、工程名称:_____工程地点:_____。
二、工程业主或发包方:_____工程施工方:_____(乙方)。
三、工程合同签订地点:_____签订时间:_____。
四、工程性质:土石方爆破方,单价_____合同施工期以大甲方的签订施工合同条款内容为准。
五、甲方受乙方委托,经多方努力,促成乙方签订该工程施工合同的具备条件,甲方还付出大量的劳务和费用,经双方协商该施工合同由乙方按合同规定承包全部施工和相关事项,甲方参与管理,经核定乙方自愿承诺付给甲方合同总量的劳务、费用、管理和利润款每吨_____元,共计人民币_____元均为税后款。
六、乙方承诺,甲方所得费用款分_____次由乙方付给,第一次在合同预付款到位付给甲方_____元,第二次发包方拨款付给甲方_____元,第三次拨款到位付给甲方_____元,一年内付清甲方所得款项,乙方保证兑现绝不拖欠。
七、该施工合同履行期间,甲乙双方法定代表人或委托人变更、单位名称变化、该合同转让、转包,本协议仍然有效,甲方所得款项不变。
八、本合同手写填空有同等法律效力,甲乙双方如有发生纠纷,双方可通过诉讼程序解决。
九、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,具有同等法律效力,自签字盖章之日起生效。
乙方(承诺人):甲方(受益人):
身份证号:身份证号:
乙方:甲方:
法人:法人:
身份证号:身份证号:
委托人:委托人:
身份证号:身份证号:
光伏发电承诺协议书篇十一
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和相关法规规定,甲乙双方共同遵守平等自愿、诚信为本的原则,特订立联营合作合同书:
一、工程名称:工程地点:
二、工程业主或发包方:工程施工方:(乙方)。
三、工程合同签订地点:签订时间:
四、工程性质:土石方爆破方,单价合同施工期以大甲方的签订施工合同条款内容为准。
五、甲方受乙方委托,经多方努力,促成乙方签订该工程施工合同的具备条件,甲方还付出大量的劳务和费用,经双方协商该施工合同由乙方按合同规定承包全部施工和相关事项,甲方参与管理,经核定乙方自愿承诺付给甲方合同总量的劳务、费用、管理和利润款每吨元,共计人民币元均为税后款。
六、乙方承诺,甲方所得费用款分次由乙方付给,第一次在合同预付款到位付给甲方元,第二次发包方拨款付给甲方元,第三次拨款到位付给甲方元,一年内付清甲方所得款项,乙方保证兑现绝不拖欠。
七、该施工合同履行期间,甲乙双方法定代表人或委托人变更、单位名称变化、该合同转让、转包,本协议仍然有效,甲方所得款项不变。
八、本合同手写填空有同等法律效力,甲乙双方如有发生纠纷,双方可通过诉讼程序解决。
九、本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力,自签字盖章之日起生效。
乙方(承诺人):甲方(受益人):
身份证号:身份证号:
乙方:甲方:
法人:法人:
身份证号:身份证号:
委托人:委托人:
身份证号:身份证号:
____年____月____日____年____月____日。
光伏发电承诺协议书篇十二
一、申请设立的有限责任公司名称为“有限公司”(以下简称公司),并有不同字号的被选名称若干,公司名称以公司登记机关核准的为准。
二、公司主要经营行业。公司住所拟设在市区路号楼(房)。
三、公司股东共个,其中自然人个,企业法人个,社会团体个,事业法人个,国家授权的部门个。分别为:(),现住,身份证号码。
()公司,住所在,企业法人营业执照号为()。()学会(协会、联谊会等),住所在。
()团体法人编号为。
()研究所(中心等),住所在。
四、公司注册资本为人民币万元。各股东出资额和出资方式为:()出资()万元,其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资万元。
()出资()万元,其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等)方式出资万元。
资足额存入公司临时帐户。
六、股东不按协议缴纳所认缴的出资,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任,承担办法为。
七、股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
八、全体股东同意指定(指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人,向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性,并承担责任。
九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时,经全体股东一致同意,可停止申请设立公司,所耗费用由各股东按办法承担。
股东签名、盖章:
签订协议时间:
深圳市××典当有限责任公司出资协议。
深圳市××典当有限责任公司于×年×月×日召开全体股东会议,应到×人,实到×人,符合《公司法》规定,就出资设立深圳市××典当有限责任公司事宜达成以下出资协议:
××公司出资××万元,占×%;
××公司出资××万元,占×%;
××公司出资××万元,占×%;
××公司出资××万元,占×%;
张××出资××万元,占×%;
李××出资××万元,占×%;
全体股东:(法人盖章,其法定代表人签字;自然人签字、私章)。
×年×月×日。
××公司自愿出资××万元,入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东,享有章程规定的权利,自觉履行股东义务,保证按时足额交纳出资额,不抽回资金。如有违反,愿承担法律责任。
特此承诺。
××公司盖章,其法定代表人签字。
×年×月×日。
××自愿出资××万元,入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东,享有章程规定的权利、自觉履行股东义务,保证按时足额交纳出资额,不抽回资金。如有违反,愿承担法律责任。
特此承诺。
自然人签字、私章。
×年×月×日。
光伏发电承诺协议书篇十三
身份证号码:_______。
乙方(女方):_______。
身份证号码:_______。
为了增强责任感,促进夫妻关系融洽及家庭和睦,甲乙双方本着平等、自愿、互信的原则,在双方都已经完全向对方阐述了自己的观点,并完全明白了对方的观点的情况下,经双方友好协商达成如下协议,以资共同遵守。
1、夫妻双方必须忠诚对待对方,不得有意欺骗对方。
2、在夫妻关系存续期间,任何一方必须忠诚于婚姻,任何一方不得有下列行为:
(1)搞婚外情、外遇现象;。
(2)与他(她)人同居;。
(3)与他(她)人通奸;。
(4)家庭暴力(例如:拳打脚踢、咬、掐、推、搡等暴力手段。);。
(5)家庭虐待(例如:不例行夫妻义务、不闻不问等。);。
(6)隐瞒或私藏个人收入,或有意欺骗对方;。
(8)遗弃或者虐待。
3、甲方保证今后决不做对不起乙方的事情,要痛改前非,决不再和除乙方以外的任何女人发生任何关系(包括电话、网络聊天、接吻、性行为、和其它不必要的'身体接触等),甲方若再做出对不起乙方的事情和违反本协议第2条的约定,甲方所有的个人财产和夫妻共同财产归乙方所有,双方债务全部由甲方承担,另赔偿乙方50万元人民币,决不反悔。
4、甲乙双方都认为上述约定是公平的。
5、本协议自双方签字之日起生效,直至双方之中任何一方死亡或双方解除婚姻关系之后失效。
6、本协议一式二份,双方各执一份。
甲方:_______(签字)乙方:_______(签字)。
光伏发电承诺协议书篇十四
甲乙双方本着互利互惠的合作原则,共同为乙方解决实际问题着想,履行好各自的承诺,落实双赢的目的,特签订承诺协议书如下:
一、甲方有偿为乙方解决_______________煤碳地质局片项目中存在的决定项目成败的重大阻力问题(乙方的目地先得到落实,先得利后付出,无风险)。
二、乙方承诺给予甲方在洪山项目中的建筑面积_______________m2作为补偿(如甲方不要房屋,则按市场价折款后付给甲方)。
三、双方协议履行时,以关系疏通后开始谈协议阶段时乙方应付_______________万元费用给甲方;协议签订后付_______________%给甲方,其他在项目销售时付清或甲方需要产权时给予办两证(均以双方核定的基数抵扣和结算)。
四、甲方为解决乙方的根本利益承担着全部责任,乙方必须为甲方所承担的责任安全负责,保密好过程和结果,遵守信誉,恪守诺言,一诺千金。树立良好的`企业形象和个人信誉,为以后的进一步合作建立良好的诚信关系。
五、双方应严格遵守承诺,违者必须承担一切法律责任和道义责任。
六、本协议一式四份,双方各执两份备案。
甲方:_______________乙方:_______________。
光伏发电承诺协议书篇十五
甲方:
乙方:安徽安一电气设备有限公司
双方经友好协商,利用安徽财富汽车有限公司寿县汽车工业园房屋屋顶,安装6兆瓦太阳能分布式光伏发电设备。安徽安一电气设备有限公司出资金和技术管理公司。双方组建光伏发电新公司(名称待定)。经营双方协商如下:
安徽财富汽车有限公司寿县汽车工业园以下简称甲方:
1. 甲方出寿县汽车工业园厂房屋顶(45000平方)和房屋(1000平方米)作为新公司光伏发电电气设备放置和办公用房。
2. 甲方负责出资办理该项目报批手续,乙方协助配合提供报批需要的材料。
3. 甲方在报批立项完成后安排一名工作人员作为记账会计,参与财务部门工作。
4. 甲方以出资办理审批手续、提供工作和发电场所作为股份,按20%在新公司红利中参与分红。。
5. 甲方在的任何时候都要服从股东大会的决议,不得以任何理由阻挠发电生产和处理发电生产设备,在25年合作期间内,保证发电生产为第一要务。如甲方股东变更等情况,发电公司必须以完整的`形式保留全部功能。
6. ,甲方任何时候都无权独自处理乙方投入的设备。
7. 甲方指定一名人员,作为新发电公司的股东,参与股东会议 安徽安一电设备有限公司以下简称乙方:
1. 乙方出全部6兆瓦光伏发电设备资金和技术及管理。
2. 乙方在该项目报批立项前配合甲方编写报批所以得文字材料。
3. 设备采购、安装、设计等费用,除报批费用外,均由乙方承担,按80%参与分红。
4. 乙方在甲方投入的设备,在25年合作期满后其设备资产仍归乙方所有。
5. 乙方在投入该项目资金收回时,有权以该项目的设备作为抵押从银行贷取资金。在投入其他项目运作(但不以新合作公司名义贷取)。
6. 新发电公司后期再其他地方建设的合作的项目,与乙方无关。 以上未尽事项,待该项目在立项和资金到位后以签订正式合作协议为准 。
甲方(签字盖章)
乙方 (签字盖章)
二〇一三年四月九日
甲方:
地址:
为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发,经双方友好协商, 就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、xx-xx有限公司xx-xx光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目,并建立长期稳固的合作关系,在合作中实现互利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20 mw,项目总投资x亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在xx-xx注册项目公司。(具体建设规模及投资规模,根据项目备案文件确定。)
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源,争取山东省、 市、 区等相关扶持政策,并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变,使本协议书相关条款无法实施的,则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务,不得向第三方透露。
1 / 2
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后,在项目的具体实施过程中,甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、 本协议书由双方代表于xx年x月x日签定。签定地点:
七、 本协议一式四份,双方各执二份,经双方代表签字盖章后生效。
甲 方:
(盖章)
法定代表人/授权代表:
乙 方:
(盖章)
法定代表人/授权代表:
x年x月x日
2 / 2
您可能关注的文档
- 分家协议书拍房屋照片通用(模板19篇)
- 货车车辆过户协议书简短(通用8篇)
- 请求判决执行申请书如何写 请求判决执行申请书如何写范本(2篇)
- 电子物料批发购买协议书 购买电料合同书(9篇)
- 工厂摆放凌乱改善方案范文如何写 工厂摆放凌乱改善方案范文如何写的(五篇)
- 2023年发放抚恤金协议书范本(优质8篇)
- 广告店招申请书(精选13篇)
- 餐厅众筹融资协议书(精选16篇)
- 部队保送提干申请书范本 部队优秀士官保送提干材料(三篇)
- 加入企业联盟申请书通用 加入企业联盟申请书通用模板(5篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)