知识和技能的积累是我们能够不断进步的基础。在写作过程中,我们需要系统性地对我们的写作主题进行分析和拆解,以便更好地理解和掌握它。总结范文中的观点和建议,或许能给我们的工作和学习提供一些启示。
总包退场协议书简短篇一
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它
有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:
因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约 建筑面
积,自合同签订至今施工一直不顺,各种非正常问题时常出现,导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响,就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务,乙方提出退场申请,经甲方研究并双方友好协商,甲方同意乙方退场,并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现,乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康
市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”,五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
。
甲方:
法人代表:
(委托代理人)
日期: 年 日
法人代表:(委托代理人) 月
总包退场协议书简短篇二
甲方:
乙方:
因乙方施工队组织不力,对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场,甲方同意乙方的要求,就此甲乙双方达成如下退场协议:
一、工程项目。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、相关事项。
1、退场时间年日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担,甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方:(签字)乙方:(签字)。
年月日年月日。
总包退场协议书简短篇三
甲方(承租方):
乙方(出租方):
根据前方工程施工情况,现已不需使用设备,甲方于年月日通知乙方设备退场,乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议:
二、甲方通知乙方退场后,将租赁设备相关手续等,经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到年月日,甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕,双方不存在任何经济纠纷等遗留问题,甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):经办人:经办人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
总包退场协议书简短篇四
甲方:
乙方:
因乙方施工队组织不力,对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场,甲方同意乙方的要求,就此甲乙双方达成如下退场协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
一、退场时间年日。
二、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
三、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担,甲方有权在一期工程款中扣除。
甲方:(签字)乙方:(签字)。
年月日年月日。
总包退场协议书简短篇五
编号:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:
因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面积,自合同签订至今施工一直不顺,各种非正常问题时常出现,导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响,就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务,乙方提出退场申请,经甲方研究并双方友好协商,甲方同意乙方退场,并通知乙方在年月日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现,乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的.经济遗留问题。
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”,五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
甲方:
法人代表:
(委托代理人)。
日期:年日
法人代表:(委托代理人)月。
总包退场协议书简短篇六
甲方:
乙方:
因业务工作需要,乙方为甲方的临时员工代发工资,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、乙方每月为甲方的临时员工代发工资,并代扣、代缴个人所得税,其劳动关系仍属甲方所有。在此期间,甲方与临时员工所发生的劳资纠纷及工伤事故等有关责任由甲方负责。
二、甲方在发放工资前必须为新入职的临时员工提供正确的存折帐号或银行卡帐号给乙方。
三、甲方每月定期将编制好的工资发放表以电子邮件或传真的形式交乙方审核,乙方审核无误后,提交相应金额的发票给甲方。甲方收到发票后于工资发放前的五个工作日内将款项(含劳务费、员工工资等)汇至乙方帐户上,以到帐日为准。如期未至的,甲方员工的发薪日将顺期推延。
四、代发工资形式:银行倒盘(不需付手续费)。
五、协议期限:从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起即时生效,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_______。
乙方(盖章):_______。
总包退场协议书简短篇七
编号:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:
因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、建筑面积,自合同签订至今施工一直不顺,各种非正常问题时常出现,导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响,就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务,乙方提出退场申请,经甲方研究并双方友好协商,甲方同意乙方退场,并通知乙方在____年____月____日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现,乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。
市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”,五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
甲方:
乙方:
日期:
总包退场协议书简短篇八
鉴于:
1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系;
3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的其他损失或者违约金。 为此,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等自愿,友好协商的基础上,达成以下条款,以资共同遵守。
1、甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;
2、甲乙双方一致确认:在前期工作中,乙方用部分预付款购臵临时设施(35万);
3、甲乙双方一致同意,在本协议签订之日起1日内,乙方即刻支付玖拾万人民币,同时,退还临时设施(临时设施见清单),并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。
指定帐户为:
若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施,违约金则从甲方支付预付款之日起,每日按银行同期贷款利率的四倍计算至乙方付清之日止。
4、本协议签订之日起2日内,若施工现场还遗留有乙方物品(包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等),乙方自愿放弃上述物品所有权,并同意其所有权归甲方,任甲方自行处臵。
同时,若乙方的人员(包括但不限于工人,乙方的'分包单位,乙方的债权人等等)导致甲方无法正常接管施工现场,每逾期一日,乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。
5、甲乙双方一致确认,乙方已做的工程量不计价。
6、甲乙双方承诺:已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容,本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成,不存在胁迫,欺诈等情形。
7、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,一经签订,即刻生效。
若产生纠纷,则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。
甲方: 乙方:
时间 :
时间:
总包退场协议书简短篇九
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。
有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:
一、退场说明。
因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面。
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
甲方:
法人代表:
(委托代理人)。
日期:年日
法人代表:(委托代理人)月。
总包退场协议书简短篇十
工程名称:
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书,现由于多方面原因,造成合同无法继续履行。双方协商提出退场,终止合同。双方关于退场达成协议如下:
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门,乙方应出面协调并承担一切责任,若工人投诉所欠工人工资属实,乙方应承担付清工人工资的责任,不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份,双方各一份,具有同等法律效力。
身份证号码:身份证号码:
电话号码:电话号码:
发包人(甲方)签字:承包人(乙方)签字:
20xx年4月9日。
总包退场协议书简短篇十一
甲方:
乙方:
因乙方施工队组织不力,对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场,甲方同意乙方的要求,就此甲乙双方达成如下退场协议:
1、工程名称:
2、工程地点:
1、退场时间年日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担,甲方有权在一期工程款中扣除。
甲方:(签字) 乙方:(签字)
年 月 日 年 月 日
总包退场协议书简短篇十二
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书,现由于多方面原因,造成合同无法继续履行。双方协商提出退场,终止合同。双方关于退场达成协议如下:
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门,乙方应出面协调并承担一切责任,若工人投诉所欠工人工资属实,乙方应承担付清工人工资的责任,不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份,双方各一份,具有同等法律效力。
身份证号码: 身份证号码:
电话号码: 电话号码:
发包人(甲方)签字: 承包人(乙方)签字:
20xx年 4 月 9 日
总包退场协议书简短篇十三
甲方(承租方):
乙方(出租方):
根据前方工程施工情况,现已不需使用设备,甲方于 年 月 日通知乙方设备退场,乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议:
二、甲方通知乙方退场后,将租赁设备相关手续等,经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到 年 月 日,甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕,双方不存在任何经济纠纷等遗留问题,甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章): 经办人: 经办人:
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
总包退场协议书简短篇十四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳动协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条本协议于_______年____月____日生效,至_______年____月____日止。
第二条乙方提供劳务的方式为:承包生产机制砂碎石。
第三条乙方承包的内容要求为:
1、生产设备零配件的更换(更换配件的材料费用由甲方负责),保养维护、检修及电器设备的维护。
2、生产车间范围的撤漏砂石的清理。特别是输送皮带处的撤漏砂、石料要天天清理。
3、上下班时间:早上7:00至晚19:00。
第四条甲方为乙方缴纳办理一年工伤意外险。如发生意外工伤由甲方负责。
第五条甲方向乙方支付劳务费每月要求保底生产8000方,每月方按5.5元计算工资,按劳计酬。如果因甲方造成乙方无法达到月产8000方的工资,甲方应按8000方工资发放。如乙方生产达到10000方以上,甲方另加0.5工资给乙方。如甲方需要将1.3石子全部制成砂,甲方应另加工资给乙方。甲方铲车2台,铲车工资由甲方支付,铲车加班工资由乙方支付。工资结算按每月的10日一次性结清,不得拖欠。甲方支付乙方劳务报酬的标准方式、银行转帐、乙方提供的银行信息为:
1、户名帐号。
2、户名帐号。
3、户名帐号。
4、户名帐号。
5、户名帐号。
第六条其他事项:乙方在生产区协助好厂区的所有材料的看管,非生产人员不得进入,同时生产出的砂、石未经甲方同意绝不允许任何人运出厂区,做好生产区的监管工作。
第七条安全生产责任乙方在生产过程中注意生产安全,佩戴安全帽,做好安全措施,保证做到安全生产第一的原则,在上班前先检查所有的设备是否正常运行后再开始生产。
第八条违约责任:甲乙双方应共同遵守所签订的合同条款,如果有一方违约,违约方应该承担违约金以工资双倍赔偿给守约方。
第九条发生下列情形之一本协议终止。
1、本协议期满。
2、双方就解除本协议协商一致。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务。
4、由于不可抗拒因素致使合同终止。
第十条甲方支付给乙方每月代班费2000元、烧饭费1000元、
第十条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作甲方移交完毕。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)。
乙方(签字)。
总包退场协议书简短篇十五
工程名称:
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
甲乙双方于______年_____月_____日及______年_____月_____日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书,现由于多方面原因,造成合同无法继续履行。双方协商提出退场,终止合同。双方关于退场达成协议如下:
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门,乙方应出面协调并承担一切责任,若工人投诉所欠工人工资属实,乙方应承担付清工人工资的责任,不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份,双方各一份,具有同等法律效力。
身份证号码:身份证号码:
电话号码:电话号码:
发包人(甲方)签字:
承包人(乙方)签字:
______年_____月_____日
总包退场协议书简短篇十六
甲方:
乙方:
因乙方施工队组织不力,对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场,甲方同意乙方的要求,就此甲乙双方达成如下退场协议:
一、工程项目。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、相关事项。
1、退场时间:
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担,甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方:(签字)乙方:(签字)。
日期:
总包退场协议书简短篇十七
编号:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:
一、退场说明。
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的`人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
甲方:
法人代表:
(委托代理人)。
日期:年日
法人代表:(委托代理人)月。
总包退场协议书简短篇十八
回答完题目后,考官就会让你离开考场。记住,在离开时,不要带走桌上的任何东西,可以双手将椅子轻轻移回原位,一定要记住和考官道谢,有些考生在回答第3题的时候考官就开始打分了,所以最后回答完的礼貌就不那么重要了,其实不然,你并不知道考官到底什么时候给你打分,他也不可能和你汇报一下。所以一定要把你最好的精神面貌坚持到最后。
另外,一个得体的结尾尽管不能完全掩盖你前面的可能的缺陷,但对你的面试形象的最后形成大有益处。考生走出考场,考官们可能要相互交流一下对你的印象,并做出初步总结,力求达成共识。这样,你的告别就能在很大程度上影响这一共识的形成。巧妙的收尾能巩固考生和考官们在短时间内通过沟通建立起的.情感联系,并以画龙点睛之笔,让其在面试结束后的自然地延续。
注意,面试结束退场时不应有下列言行:
总包退场协议书简短篇十九
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书,现由于多方面原因,造成合同无法继续履行。双方协商提出退场,终止合同。双方关于退场达成协议如下:
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门,乙方应出面协调并承担一切责任,若工人投诉所欠工人工资属实,乙方应承担付清工人工资的`责任,不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份,双方各一份,具有同等法律效力。
身份证号码:身份证号码:
电话号码:电话号码:
发包人(甲方)签字:承包人(乙方)签字:
20xx年4月9日。
您可能关注的文档
- 中止仲裁的申请书(优质10篇)
- 2023年董事辞职申请书模板范本(模板15篇)
- 增加支委成员申请书通用 增加支委成员的请示(6篇)
- 最新志愿站站长申请书汇总(模板18篇)
- 高温药品购买申请书 购买药品申请书的样本(5篇)
- 供电公司走访客户记录范文 供电公司客户大走访工作方案(3篇)
- 唯一授权协议书怎么写(优质10篇)
- 民兵军事训练计划范文模板 民兵军事训练手册内容(4篇)
- 国有资产转让请示范文(汇总17篇)
- 最新社区积分制实施方案范文(优质10篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
包 装市场 调查报告(汇总 9篇)13下载数 199阅读数 -
设备
退 场 协议书(汇总 8篇)16下载数 496阅读数 -
最新专业分
包 退 场 协议书通用(模板10篇)45下载数 647阅读数 -
工人末完工
退 场 协议书 工程退 场 协议书(9篇)28下载数 909阅读数 -
商
场 销售退 场 申请书 商场 商户退 场 申请书(7篇)26下载数 537阅读数 -
劳务中途
退 场 申请书汇总 劳务中途退 场 申请书汇总 模板(九篇)29下载数 199阅读数 -
劳务中途
退 场 申请书 劳务退 场 通知(三篇)50下载数 223阅读数 -
班组
退 场 协议书模版 班组退 场 承诺书(3篇)17下载数 393阅读数 -
羽毛球
场 包 场 通知范文通用 羽毛球馆包 场 (8篇)33下载数 617阅读数