土方购买合同协议书通用(实用15篇)

合同是经过协商和达成的一种法律约束关系，具有法律效力。一份完美的合同应该有明确的违约责任和争议解决机制。合同的严格执行有利于市场秩序的维护和商业信誉的提升。

土方购买合同协议书通用篇一

甲方（出卖人）：合同编号：

乙方（买受人）：签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着平等互利，权责相等的原则，经甲乙双方协商，签订本合同。

第一条商品名称、数量、金额。

商品名称。

商标。

规格型号。

材质。

颜色。

数量。

单价。

总价。

合计人民币金额（大写）：

乙方自定商品规格，应于年月日将商品名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量、单价一式两份交于甲方，双方认可后签名各留一份。

第二条质量要求。

商品的质量按下列第项标准执行：

（一）国家标准。

（二）约定标准。

第三条：定金。

乙方应于年月日向甲方支付总价款%作为定金（比例不超过总价款的30%，特殊定做不超过总价款的50%），甲方在交付货品时，结清余款，定金抵冲总价款。

第四条付款方式及期限：

甲乙双方在交（提）货时，以现金方式两清，若乙方以支票、信用卡方式结算的，甲方在款到三日内交货。

第五条交（提）货方式、地点和期限按下列项执行。

（一）甲方于年月日送到乙方指定的地点。

（二）乙方于年月日到甲方处自提。

运费约元，由方承担。

第六条验货方法及处理要求。

乙方对商品数量、颜色等有异议的，应在交货当场提出，如对商品质量有异议的，按照《产品质量法》等相关的法律进行更换、退货处理。

第七条。违约责任：

（一）甲方无故解除合同的，双倍返还乙方定金。

（二）甲方逾期交货，应每日按总价款的%支付乙方违约金。

（三）乙方无故解除合同的，定金不返还。

第八条合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可申请苏宁环球商贸城合同指导站调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（一）提交南京仲裁委员会仲裁；

（二）依法向所在地人民法院起诉。

第九条其他约定事项：

第十条本合同未尽事宜，双方协商解决，若签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自签订之日起生效，本合同一式三份，甲乙双方、商城各执壹份。

甲方：乙方：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系方式：联系方式：

签约日期：签约日期：

土方购买合同协议书通用篇二

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商达成如下协议条款：

一、甲方将坐落于____县德____镇玉皇阁大市场门面一间出售给乙方。

二、门面出售价格为：总合计人民币柒拾万元整(700000.00元)，一次性付清给甲方。

三、乙方付清款后，甲方应积极配合乙方协理一切有关手续，费用由乙方自理，甲方概不负责。

四、甲方交门面给乙方后，不得留有任何债务给乙方，由甲方负责。

五、门面出售合同于________年____月____日签订，但________年____月____日至________年1____月____日门面使用权属甲方所有，在此期间，乙方不得以任何理由占用门面。________年1____月____日以后门面使用权永久性属乙方所有。

六、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效，具有同等法律效力，如哪方违约，造成一切经济损失，由该方负责全部赔偿。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

土方购买合同协议书通用篇三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就土方买卖事宜本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商一致，特签订本合同。

第一条：购买单价。

土方购买单价：2.0元/自然方，该单价包括取土场源费、地理物补偿费、地面附着物补偿费、青苗费、迁坟补偿费、树木机井补偿费、管线改移费等。

第二条：结算方式。

1、方量确认：清单由甲方负责，清表后，由甲乙双方共同测量取土场清表后和取完土后的实测断面标高，由此计算取土方量。经甲乙双方共同测量计算取土为自然方。

2、付款方式：经实际测量计算，甲方一次性支付乙方元（大写：）。

第三条：双方权利与责任。

甲方：

1、甲方指定专人对相关工作安排与管理，以便充分保证工程的顺利开展。

2、甲方有权制止“三违”现象，以便确保工程质量和安全生产。

3、甲方负责牵头组织双方共同对取土场进行测量。

4、取土场取土完毕后，甲方负责提供机械配合乙方取土场进行整平、覆盖原清表腐殖土。

乙方：

1、按照合同要求，土源必须满足甲方施工需要。

2、乙方负责甲方施工期间不受其他村民及相关单位的干扰。

第四条：本合同一式四份。

甲方二份，乙方一份，村民委员会一份，盖章（签字）后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

土方购买合同协议书通用篇四

甲方：

乙方：

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务。

由乙方负责天河机场土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从（如遇人员及车辆的危险作业除外）。

第二条合同期限。

自年月日起至年月日止。

第三条运输起止地。

起始地：天河机场到达地：

第四条运输车辆。

乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，载重量：吨。

第五条运费结算方式。

所有车辆运费必须按日结算，乙方完成当天多少工作量，甲方必须当天支付乙方运费，连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费，乙方有权单方面终止合同，并且本合同自动失效，车辆运费标准如下：

1.5公里至2公里之间（含2公里数值），每台车辆运输费：55元人民币。

2公里至2.5公里之间（含2.5公里数值），每台车辆运输费：60元人民币。

第六条运输质量和安全。

工程环境安全运输保障：车里进入工地后，甲方必须创造好的施工环境，交警，交通，路政，城管，周边群众关系由甲方负责协调，由此造成的误工损失由甲方负责，但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。

第七条停工及生活费用。

甲方无故停工不能超过三天，超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。

第八条运输管理。

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出申请。

第九条争议的解决。

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十条其他约定。

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：

土方购买合同协议书通用篇五

联系电话：_____________________。

传真：_________________________。

乙方：_________________________。

联系电话：_____________________。

传真：_________________________。

甲乙双方经友好协商，甲方向乙方购买__________________(以下统称“本软件”)并享有乙方提供的连带服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：

一、合同价款乙方提供本软件产品_________套，版本：________________，软件产品总价款为：_____________(不含税)。

二、付款方式如果甲方在____________地区，乙方可根据需要上门为甲方安装，合同签订时，甲方支付软件订金_____元，甲方在验收合格后_____周内支付余款，甲乙双方确定，验收时间为_____年_____月_____日。如果甲方在__________地区以外，甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方，并将汇款底票传真给乙方，乙方接受到汇款底单后，在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货(单机版可通过网上传送)。

三、版权归属。

本软件之版权归乙方。甲方经由乙方授权使用本软件，其数据库之版权归甲方。

四、服务项目。

1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常软件系统故障，提供实时响应解决。

2.如遇软件升级，乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。

3.自安装试用之日起十天内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

4.乙方对系统提供终身技术支持。

5.由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训(如__________市外，住宿费双方另行商议)。

6.乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。

五、争议解决方式。

1.双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。

2.甲乙双方确定：以上合同签定，以甲方所在地为准。

3.未尽事宜双方友好协商解决。

六、本合同正本一式贰份(传真纸有效)，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：__________________。

乙方：__________________。

(签章)。

签字人：________________。

日期：__________________

乙方：__________________。

(签章)。

签字人：________________。

日期：__________________

土方购买合同协议书通用篇六

甲乙双方经过协商，就乙方向甲方购买房屋的有关事宜，达成如下协议：

1、乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是：

7、本协议书经双方签章后生效，协议书一式贰份，每方各执一份。

甲方： 乙方：

甲方(卖方)：赵 升

乙方(买方)：张沙沙

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米，储藏室40 平方米，产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100xx元 。

三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整 ，即小写300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：1005648485 )，空调两台(型号：0152468549 )，热水器(型号：1095874554)，浴霸(型号：1025456985 )，饮水机(型号：1084759264 )，音响两台(型号：258695 )，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

十二、附加条 款：

1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。

甲方(卖方)：赵 升 (印) 身份证号：

住址：重庆市九龙坡区歇台子长石村24号 电话：

20xx年04 月 28日

乙方(买方)：张沙沙 (印)身份证号：

住址：四川省达州市南坝镇23号 电话：

相信大多数株洲买房人在面对购房合同时都有这样的感慨：这些条款我也看不懂，开发商说不签就不卖给我房哪。在购房合同中有大量的条款是消费者不熟悉的，而这些条款又恰恰正是房地产行业常见的不平等条款。

某《商品房买卖契约》规定，乙方(购房人)办理按揭的资料提交银行审核后，若未获批准，甲方(开发商)有权要求乙方在15日内一次性补清应交款项，否则视为乙方违约，甲方有权解除本契约，并在本契约解除后30日内将乙方已付房款退还乙方，定金不予返还，乙方同时按房款的1%向甲方支付赔偿金。

不难看出，此项霸王条款违反了合同法中“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款”的规定。根据上述合同的内容理解，开发商在购房人违约的情况下，既可以没收定金，又可以收取1%的违约金。

某楼盘的《商品房买卖契约》规定，房屋交付后90天内，双方应按规定准备资料，协助对方办理该房屋产权过户及申领有关权证手续。但在对开发商不协助对方办理的违约责任选择上，全部选择空白。

如此霸王式条款的设定，意味着开发商既不用承担限期履约的责任，又不用承担任何赔偿责任，无疑是不平等合同，对购房者维权是极为不利的。

如某楼盘《商品房预售合同》规定，合同附件与合同正本内容或其他内容如有冲突，以本附件内容为准。这意味着开发商能够依据自行设定的格式合同排斥非格式合同。

根据合同法的规定，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。如果附件与合同正本内容或其他内容中的非格式条款相冲突的，应以非格式条款为准。

如某房地产开发公司在《商品房预售合同》规定，甲方(开发商)在本合同签订之前对本房屋及本房屋的相关事项以及文字、图片、模型、口头描述等方式所作的广告宣传和印刷品仅为邀请，不具有要约效力，甲乙双方的权利义务以本合同之明确约定的内容为准。

尽管法律对什么样的内容符合要约邀请，什么样的内容符合要约条件没有十分明确的说法。但从广告法的内容来看，房产开发商以效果图、广告等形式所作出的广告内容，应当真实、合法，不得含有虚假的内容，不得欺骗和误导消费者，理应遵循公平、诚实信用的原则。因此，开发商房产广告所宣传的`内容，也应看做是合同的一部分，应当作为合同义务来对待。但上述条款排除了开发商所做商业广告等成为要约的任何可能性，为其进行虚假宣传、欺骗消费者提供了方便。

如某开发商印制的《商品房预售合同》规定，其所在楼宇屋面、外墙使用权不属买受人。屋顶和外墙面广告权、会所、休闲娱乐设施及其他卖方投资建造的经营性房产和设施权益属出卖方。

事实上，根据物权法等法律规定，业主依法享有的物业共用部位、共用设施设备的所有权或使用权，建设单位不得擅自处分;利用上述物业和设备进行经营，应征得相关业主、业主大会、物管企业同意。因此，开发商是无权规定买受人不享有楼宇屋面、外墙使用权等权利的。

如一家地产商的《商品房预售合同》规定，占用小区的道路或场地用于停放的车位，全部归出卖人，出卖人有权出售、出租，对此购房者无权干涉。

按照物权法的规定，占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。该地产商在合同里将小区道路及车位权利规定给自己的条款是违法的。

如某楼盘《商品房买卖契约》规定，乙方(购房人)延迟支付合同价款，经甲方(开发商)催告后30日仍未支付到期价款，甲方有权解除本合同。同时，又规定甲方延迟交付该商品房的，经乙方催告后90日仍未交付的，乙方有权解除本合同。

应该说，按照合同法的规定，合同双方当事人的法律地位平等。按期付款和按期交房是商品房买卖契约双方的最主要义务，对于这两项主要义务的违反导致解除合同的催告期限，合同双方当事人也应是对等的，但开发商在合同里却规定，如果卖方催告30日未收到付款即可解约，与买方催告90日未收到房产才可解约的规定，明显是不对等的。

某《商品房预售合同》规定，乙方(购房人)按每天20元向甲方(开发商)支付逾期交接期间的违约金，该房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付日起由乙方承担。同时，又规定甲方或其委托人怠于履行该商品房工程质量保修责任的，应当承担下列责任:按每拖延一天10元计算，向乙方支付违约金。

依据民法通则及合同法的规定，合同当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务。在上述合同中却规定，购房人逾期履行义务每天支付违约金20元，而出卖方逾期履行义务只需每天支付10元，显然违反了民法通则及合同法的公平原则。

合同与协议书的异同

协议书与合同书

协议书与合同

合同协议书区别

土方购买合同协议书通用篇七

甲方：

乙方：

依照《中华人民共合国合同法》，甲乙双方就土方买卖事宜本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商一致，特签订本合同。

第一条：购买单价。

土方购买单价：2.0元/自然方，该单价包括取土场源费、地理物补偿费、地面附着物补偿费、青苗费、迁坟补偿费、树木机井补偿费、管线改移费等。

第二条：结算方式。

1、方量确认：清单由甲方负责，清表后，由甲乙双方共同测量取土场清表后和取完土后的实测断面标高，由此计算取土方量。经甲乙双方共同测量计算取土为自然方。

2、付款方式：经实际测量计算，甲方一次性支付乙方元(大写：)。

第三条：双方权利与责任。

甲方：

1、甲方指定专人对相关工作安排与管理，以便充分保证工程的顺利开展。

2、甲方有权制止“三违”现象，以便确保工程质量和安全生产。

3、甲方负责牵头组织双方共同对取土场进行测量。

4、取土场取土完毕后，甲方负责提供机械配合乙方取土场进行整平、覆盖原清表腐殖土。

乙方：

1、按照合同要求，土源必须满足甲方施工需要。

2、乙方负责甲方施工期间不受其他村民及相关单位的干扰。

第四条：本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，村民委员会一份，盖章(签字)后生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

土方购买合同协议书通用篇八

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，双方经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

二、工期、日期：

本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划。

三、工程质量：

乙方运到施工现场的种植土各项指标要符合图纸要求。

四、承包方式及承包单价：

由乙方自行组织车辆，在运输过程中发生一切事故由乙方自行解决，与甲方无关，种植土运到现场由甲方负责回填平整，进行计量。土方计量方法为车上方：长x宽x高进行测量。经甲方确认后乙方不得以任何理由增加土方量来刁难甲方，每立方元。

五、价款支付：

按甲方土方量(1万立方)运完后，先付土方量的价款，剩余价款天付清，在甲方向乙方支付工程款之前，乙方需向甲方提供有效的、真实的花土来源证明。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日后生效，望共同遵守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

土方购买合同协议书通用篇九

销货方：____(以下简称甲方)。

购货方：____(以下简称乙方)。

签约时间：_______。

签约地点：_______。

第一条　经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条　合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条　成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条　运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。

第五条　各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

第六条　商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条　商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。

第八条　对有有效期限的商品，其有效期在年月日。

土方购买合同协议书通用篇十

为了规范交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、合作范围：乙方为__________工程中供土，要求为粘土，土方质量应符合工程要求。

二、暂定单价及工程量：_____元/方（根据市场行情上下浮动），总工程量约_____万方，工程总造价约_____万元。

三、方量计算：每车土过地磅，按_____t/m3折合为方量，结算时按现场实际收到方量为准。

四、验收标准：按国家标准验收。如甲方发现乙方所供土方为淤泥土，甲方有权予以适当减除相应方量。

五、供土地点：_______________工地。

六、乙方土方到场后，在符合卸车条件下，甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。

七、付款方式：由甲方视乙方供应土方价款及时付款。

乙方责任：

1、按照甲方指定土方质量供应。

2、负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任，加强对运输车辆的安全管理和教育，提高从业人员的素质和安全意识。

八、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

3、由施工变化，需终止合同的应提前_____天甲方明确通知乙方；

4、一方延迟履行主要义务，经催告后_____天内仍未履行；

5、一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。

以上3、4、5项权利由守约方行使。

九、违约责任：

1、甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并承担合同总额_____%的违约金。

2、质量不符合约定，甲方有权拒收。

十、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请仲裁进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除责任违约，但必须及时通知对方，并在合同期内提供证明。

十二、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、合同签定：本合同签字后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：__________。

乙方：__________。

代表签字：__________。

代表签字：__________。

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

土方购买合同协议书通用篇十一

甲方：

乙方：

需方因工程需要向供方购买黄土，按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，同意订立本合同，以资双方共同遵守。

一、服务范围：______________工地现场所缺回填土。

二、交提货方式及地点：供方送货到工地，并负责卸车到甲方指定地点。

三、产品质量要求：乙方按照国家颁布的质量验收规范要求为甲方提供合格的黄土，黄土送到工地按保管员开具的入库单验收为准。

四、供货单价（包含税金、运费、装卸费）：黄土_______元/m3（虚方）。

五、付款方式：经双方约定，材料全部进场后一次性付清全部工程款。

六、双方责任：

甲方责任：

1、甲方应提前_______天提出每次订货计划，并及时通知乙方，以保证正常施工。

2、甲方材料员认真验收货物，对不合格货物乙方应无条件进行退货或更换，由此造成的一切损失由乙方承担。

3、甲方材料员负责对送达工地的货物进行保管。

乙方责任：

1、乙方负责给甲方提供黄土并运送到甲方指定地点。

2、乙方必须保证工程进度，及时向甲方供应所需黄土。

3、如遇甲方有特殊需要，乙方须保证按时供货，不得影响甲方正常施工。

4、乙方在运输过程中发生的.安全事故与甲方无关。

七、其他。

1、双方在合同履行过程中，如发生争议或者违约时，按有关法律规定可向工程所在地人民法院起诉。

2、工程完工后，付清所有工程款项后本协议自行终止。

八、本合同一式伍份，双方签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执壹份。

九、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

日期：

土方购买合同协议书通用篇十二

乙方：

为了明确双方的义务和维护双方的合法权益，经双方协商达成一致，现就甲，乙双方的合作事宜，签订本合同共同遵守。

第一条。乙方按照甲方要求，完成内墙的批荡，具体如下：

1、乙方包工包料，原材料必须符合甲方要求（普通325水泥，细中粗砂）。

3、乙方人工单价为14元/m2（包括原材料上楼费用），原材料费用：普通325水仙牌水泥400元/吨，细中粗砂65元/方，运输费用另计（市场价）。

4、乙方在施工期间，保护好甲方的现有墙面及地面，不得恶意破坏。

5、甲方不提供任何施工工具及辅助设施。

第二条。合同期限，即20**年6月22日起至20**年7月15日止。

第三条。付款方式，乙方完工后，申请甲方验收，做工程结算（甲方代表和乙方代表共同确认），乙方向甲方申请付款，甲方按时付款给乙方。

第四条。乙方责任，乙方在施工期间对乙方所有施工人员的安全负全部责任，如发生一切事故与甲方无关。

本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）乙方（盖章）。

代表签名代表签名。

年月日年月日。

土方购买合同协议书通用篇十三

甲方（卖方）：

身份证号码：

电话：

乙方（买方）：

身份证号码：

电话：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在__市__区__园六__号楼房（单元__号楼房（建筑面积__米）楼房出卖给乙方。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币__；大写肆拾叁万元整；即人民币小写430000元。

三、乙方于20__年__月__日向甲方支付定金：大写贰万元整，即小写__0元。

四、乙方于20__年__月__日第二次付款大写叁万元整，即小写30000元。

五、经甲乙双方同意，甲方于20__年__月__日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有，乙方届时将剩余款项一并付给乙方（乙方在付款时，为确保在以后的房产过户顺利，将暂时暂扣叁仟元购房款，小写3000。00元，待该楼房的房产证顺利过户给乙方时，乙方再把此叁仟元款项付给甲方）。

六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。甲方保证在该楼过户时积极提供协助，若因甲方原因造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后果由甲方承担。

八、届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付__元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期__日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、经双方确认，__年__月__日前，乙方把剩余购房款一次性付给甲方时，甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。

十一、双方违约责任如下：甲方如违反本协议，则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议，返还乙方所付购楼款项。则甲方不予退还购楼订金。

十二、附加条款：__。

甲方（卖方）：

身份证号：

住址：

电话：

乙方（买方）：

身份证号：

住址：

电话：

丙方（见证人）：

身份证号：

住址：

电话：

签定日期：20__年__月__日

签定地点：

土方购买合同协议书通用篇十四

甲方：

住所：

代表人：

身份证号码：

乙方。

住址：

代表人：

身份证号码：

鉴于：

1、甲方购买乙方种植林下参，乙方拥有经政府有关部门依法审批的参地亩，参地使用期限自年月日起至年月日止。

2、乙方为种植、管护林下参的债权人。

须上有珍珠疙瘩，形体特征可与野山参相媲美，以下简称林下参。甲、乙方双方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规章的相关规定，本着互惠互利、诚实信用原则，经过充分协商，就人参购买合作项目达成协议，作为共同信守准则。

第一条合作项目。

1、甲、乙双方确认，甲、乙双方将按照约定对乙方拥有的参地，共计亩，按本协议约定进行林下参购买、种植与管护的合作。

2、乙方承诺每亩林下参种植年限已达到，并保证林下参质量达到甲方收购标准。

甲方已于20xx年10月份一次性支付乙方购买林下参货款合计人民币元。

3、乙方承诺每亩林地种植参籽公斤，20xx年11月已为甲方种植亩林下参，使用参籽公斤，甲方已于20xx年11月份一次性支付乙方采购、种植及管护林下参各项费用合计人民币元。乙方保证林下参成活情况为每亩不低于肆仟棵。

4、林地及林下参的出售及转让，必须在甲、乙双方达成一致后，以书面形式签订销售、转让协议后，方可进行出售及转让。

第二条权利及义务。

（一）甲方权利及义务。

1、甲方负责按双发约定，向乙方支付种植、管护林下参及所发生的参籽采购、种植费用。

2、甲方拥有所种林下参的全部所有权。

（二）乙方权利及义务。

1、乙方与甲方合作种植人参所提供的参地应为经过政府有关部门合法审批并取得《农村土地承包经营权证》或《林权证》的土地、林地，且参地拥有的使用权、经营权年限足以保证双方合作种植人参的生长周期需要，保证不会因为参地权属和年限问题影响甲方的人参种植和收购。乙方应在本协议签署时向甲方提供参地使用权的相关证件复印件。

2、乙方须按协议要求，为甲方进行精心种植、管护林下参，保证林下参的成活情况为每亩不低于肆仟棵。

3、乙方以其合法拥有和取得的位于林下参种植地亩（公顷）作为双方合作种植林下参的参地。

4、乙方不得擅自转让、出售甲方所种林下参及参地。

5、乙方必须保证种植人参的符合绿色无害化的要求，并接受甲方监督、管理。

6、在乙方为甲方种植的人参成熟上市时，乙方须将所种植的林下参，按照上市时的市场收购价，在征得甲方同意后，为甲方进行林下参销售，并将销售货款于销售后三个工作日内一次性交给甲方。

7、乙方不得在种植人参未成熟时，为追究市场高价或利益提前采挖、出售本协议项下种植的林下参，如遇不可抗力因素，须与甲方协商达成书面协议后，方可进行。

土方购买合同协议书通用篇十五

出卖人：(简称甲方)。

买受人：(简称乙方)。

合同当事人本着平等、自愿、诚实信用原则，就分期付款购买车辆事项达成如下协议以便共同遵守执行：

第一条、乙方根据自己的选择在甲方购买一部，车牌号为：

第二条、乙方在甲方购买的车辆总价款为元(含车价款、车辆购置费、入户费)。

第三条、本合同签订时乙方支付首付车款元，余款在两年内付清。

付款期限：年月日付款元;年日付款元;年月日付款元，并依此付款方式直至付清所有车价款(最后一月以实际余额为准)，同时按照月付款数额支付同期银行贷款利息。

第四条：甲方自乙方首付车款后，应向乙方交付所选车辆，并保证乙方交纳养路费后可以直接运营。逾期交付车辆甲方应赔偿乙方支付车款10%的违约金，交付车辆手续欠缺影响营运，应赔偿乙方所购车型相同车辆的营运利益。

第五条：乙方应按期支付车价款，并按期交纳车辆检验费、养路费用，逾期支付，应承担拖欠车价款10%的违约金，除客观情况并经甲方同意外，逾期30日支付车价款，甲方有权解除合同，收回车辆，乙方应支付使用车辆期间的折旧费。

第六条：自甲方交付车辆之日起，乙方即取得车辆的经营权、使用权、管理权。合同期内，依法自主经营，自行雇佣司机和随车人员，发生交通事故对第三者造成损害或车辆损毁、雇佣司机伤亡等事件，与作为车辆出卖方的甲方无关，由乙方承担各项赔偿或补偿责任。

第七条：合同期内，乙方未交清所有车价款之前，甲方保留该车所有权，乙方不得变卖，抵押，转让车辆。

第八条：合同期满，乙方如约履行合同义务，取得车辆所有权，甲方协助乙方办理车辆过户手续，费用由乙方承担。

第九条：合同不尽事宜，遵循合同法规定执行。

第十条：因履行本合同发生争议，应先行协商，协商不成，双方同意由原告住所地法院处理。本合同一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。