最新购电买卖协议书通用(模板15篇)

对于学习过程中的错误和失败，我们应该总结教训并从中吸取经验，以避免再次犯同样的错误。写作之前，我们可以做一些新思维的练习，以提高我们的创造力和灵感。在撰写总结时，我们应该注意结构的合理性和表达的准确性，以达到更好的效果。

购电买卖协议书通用篇一

出卖人：________(以下简称甲方)。

买受人：________(以下简称乙方)。

兹为订购货物买卖，双方议定协议如下：

第一条乙方向甲方订购________货物，并于___日由双方共同确认、封存样品(双方各一份)。甲方应于____日内将与样品基本相同的货物交付乙方。

第二条甲方如不能按期交付或不能完全交付，应于____日前通知乙方将延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三条如因不可抗力，致使甲方不能如期交货或不能全数交付，可延长交货期，但具体期限应经双方议定。

第四条买卖价款议定每件计人民币____元，共计人民币____元，于甲方交货同时悉数付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

第七条市场价格如有浮动，各方不得主张增、减货物或价款，或借故解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：________。

买受人(乙方)：________。

签约时间：________。

签约地点：________。

购电买卖协议书通用篇二

出卖方： 公司（以下称甲方）

买受方： 公司（以下称乙方）

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第一条 买卖标的物

名称 规格/型号 制造商 出厂年月 数量 单价 金额

总价（大写） 第二条 设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条 设备验收

1，乙方应于双方在合同签字盖章后 日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

2，乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

3，乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

第八条 设备交付

1，甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后 日内向乙方交付已验收的设备。

2，设备交付地址：上海市闵行区三鲁路原甲方工厂内。

3，双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

第九条 付款

乙方应于本合同生效之日起 日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

第十条 违约责任

1，本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2，若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

第十一条 其它约定条款

第十二条 在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

第十三条 本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

第十四条 本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

出卖方： 买受方：

代表： 代表：

xxx年 月 日

购电买卖协议书通用篇三

甲方（卖方）：身份证号：

乙方（买方）：身份证号：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将位于**县城南四路北，东升小区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。

二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。

三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金####万元，甲乙双方签订合同之日付人民币####万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。

四、房屋产权及具体状况的承诺

1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有所有权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和所有权、处分权等与房产有关的权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主张任何权利。

2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开始一个月内必须办理回迁房屋产权登记，所涉及的所有税、费均由由甲方交纳。

4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务配合乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。

5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应该按照合同约定当日履行付款义务。

6、此楼房以合同签订之日起为交付日，交付日前发生的附属物丢失、安全事故等责任损失由甲方承担。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。

五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚则约定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方（卖方）：（印）住址：电话：

乙方（买方）：（印）住址：电话：

中间证明人签字：（印）身份证号：电话：

合同签订日期年月日

回迁房买卖协议书

出卖人（甲方）

买受人（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。

11、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

12、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

13、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

年月日

购电买卖协议书通用篇四

经供方：(以下简称甲方) 需方： (以下简称乙方)充分协商，签订本合同。

在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。

1.商品

2.商品质量：

3.作价办法：

4.交货时间：

5.包装要求及费用负担：

6.质量检验及验收方式：

7.结算方式：

8.运输办法：

9.供方违约责任：

(1)产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价;需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值 %的违约金。

(3)包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

(4)未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。

(5)不符合同规定的产品，在需方代保管期内，应偿付需方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货单位，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外，并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。

10.需方违约责任：

(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时，应赔偿供方实际损失。

(2)中途无故退货，应偿付供方以退货部分货款总值 %的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货，每延期一天，按照银行延期付款规定，偿付供方违约金。

(4)未按合同规定的验收办法和时间验收，应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。

(5)未按合同规定日期付款，每延期一天，按照银行延期付款规定偿付供方违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。

11.风险的承担

12.争议解决的办法

13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的.原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。

14.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

购电买卖协议书通用篇五

甲方(买方)：身份证号：

地址：

乙方(卖方)：身份证号：联系电话：地址：

现向乙方购买旧手机一部，成色：()型号：，序列号：,imei：

双方自愿达成协议：

1.甲方愿意以人民币元购买乙方的旧手机。

2.乙方承诺保证此部手机来源合法。

3.乙方承诺保证此部手机发票丢失，不是非法来源。

4.甲方交易前先检查手机，交易达成后，因手机出现故障产生的费用由甲方承担。

(注)如果该手机出现因来源合法问题，如偷，抢，盗的法律纠纷问题，由乙方全部承担，并全额赔偿该手机出售时的金额给甲方。

协议一式两份，由双方签字生效

(买方)甲方：

(卖方)乙方：

年 月 日

购电买卖协议书通用篇六

立契约书承买人________（以下简称甲方）人_________（以下简称乙方），兹因建地买卖事宜，双方协议订定本契约书，各条款如下：

第一条乙方投资兴建____________第___层___号房屋一户，其基地应有持分面积的所有权予甲方。

甲方承买基地坐落_________地号土地___笔，面积约______亩，基地须办理分割分笔登记，其产权移转登的精确面积以当地机关分割测量结果为准。

第二条本约建筑买卖价款总额___万___仟___佰___拾元整（本价款包括拆迁补偿及整地等费用）。其付款办法如下：

第一期：币___万___仟___佰___拾元整于订购时交付。

第二期：币___万___仟___佰___拾元整于签约时交付。

第三期：币___万___仟___佰___拾元整于房屋开工时交付。

第四期：币___万___仟___佰___拾元整于壹楼地板完成时交付。

第五期：币___万___仟___佰___拾元整于贰楼地板完成时交付。

第六期：币___万___仟___佰___拾元整于叁楼地板完成时交付。

第七期：币___万___仟___佰___拾元整于肆楼地板完成时交付。

第八期：币___万___仟___佰___拾元整于伍楼地板完成时交付。

第九期：币___万___仟___佰___拾元整于交屋时交付。

第十期：币___万___仟___佰___拾元整于办妥抵押贷款时交付。

贷款部分并应另行支付自交屋后，至乙方取得该贷款时止，依银行放款利率计算利息。若甲方于房屋开工后始行承买，应于签约时一次付清所应交付的前面各期款项。若甲方以支票付款，倘支票全部或一部分不能兑现时，视为违约。

第三条甲方于接到乙方缴款通知时三日内，应准时交付当期款项，若未按约定日期交付时，其延迟欠缴金额应依银行放款利率计算利息予乙方。惟甲方的延迟缴款不得超过一星期，若超过一星期，经乙方催告仍未缴付时，视同甲方自愿放弃承买权利，无须乙方以甲方违约的声明通告，乙方即可将甲方已缴款项全部无条件没收，充作乙方房屋兴建工程上所受损害的赔偿。至所承买的土地，由乙方另行处理，若甲方于签约付款后自愿解除契约时，该已缴付的各期款项，应由乙方全部无条件没收，甲方不得有任何异议。

第四条若各期土地价款缴付后，对于应缴付的房屋买卖各期款项有房屋买卖契约书第三条规定现象发生时，甲方所已缴付的土地价款，亦由乙方无条件没收，甲方绝无异议。

第五条本约土地，非经乙方同意，甲方不得擅自让与第三者，若因此可归责于甲方的事由，导致发生纠纷时，应由甲方负责处理，概与乙方无涉。

第六条本约土地，乙方保证来历清白，而无任何纠葛，若有第三者主张异议时，无论产权或债务的纠葛，均由乙方负责理清，不得连累甲方，若因纠葛致使甲方受有损害时，乙方愿负赔偿责任，绝无异议。

第七条本约土地所有权移转登记，与地上房屋同时办理，并于交屋时一并点交。于点交之日以前，乙方如有应缴而未缴的任何税费，悉由乙方负责缴清，点交之日以后，由甲方负担。

第八条本约土地，于办理所有权移转登记时，甲方的权利人名义，应与地上房屋甲方的权利人名义相符，俾使产权清楚一致以利登记。

第九条本约土地所有权移转登记等一切手续，由乙方特约的登记代理人统一办理，所需甲方有关的书件证章，经乙方通知，应即提供配合办理，至所需印花税、地政规费、代书费等由甲方负担，并按通知期限内缴付乙方。土地增值税依法由乙方负担。

第十条本约土地，未点交前如遇天灾地变或其他非可归责于甲方的原因致受有损害时，由乙方负责，概与甲方无涉。

第十一条本约有未尽事宜，适用社会一般惯例或现行有关法律的规定。

第十二条本约同文一式两份，双方各执一份为凭。

甲方姓名：______________

住址：__________________

身份证号码：____________

乙方姓名：______________

住址：__________________

身份证号码：____________

______年______月_____日

购电买卖协议书通用篇七

签订时间：________年____月____日依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

第一条家具基本情况：

第二条付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。

第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

第四条甲方送货，运费由甲方承担。

第五条乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更

换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(签章)：

委托代理人：

乙方(签章)：

委托代理人：

购电买卖协议书通用篇八

甲方（卖方）：身份证号：

乙方（买方）：身份证号：

经甲乙双方共同协商同意，甲方自愿将位于辽源市龙山区向阳街泊林小镇16号楼3单元406室的自有私产面积：79.01平方米的住宅楼（未装修）和该单元地下仓库15平方米4号库卖给乙方，乙方自愿购买，现达成如下协议：

一、买卖金额为人民币共计：贰拾肆万元整。

二、乙方负责交纳该房的进户费（陆仟元以内）。

三、合同签订日之前，有关未尽事宜由甲方处理清楚。

四、自签订协议时，乙方交给甲方购房定金人民币伍仟元整。余款乙方于签订协议后三日内一次性交给甲方。甲方将该房的购置合同、交款收据等一并交给乙方，其产权归乙方所有。

五、乙方以后办理房照时，甲方必须到场协助乙方办理，甲方交给乙方保证金人民币伍仟元整。待乙方办理完房照后，此款乙方一次性返还给甲方。

六、违约责任：甲方违约返给乙方壹万元人民币；乙方违约，甲方不再退还定金。

此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

20xx年月日。

购电买卖协议书通用篇九

甲方（出卖方）： 乙方（买受方）：

住址： 住址：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

年月日，经甲、乙双方协商，甲方同意将本方所有权山林木材约 亩，价值 万元的木材卖给乙方砍伐运输，特订立此合同：

一、甲方所卖林木山地点在、东 为界;南 为界;西 为界;北为界;为 亩。 (详见地图笔线标示)。

二、甲方以 元的价格把本方所有权山林 木材约 亩林木卖给乙方砍伐运输。

三、林木采伐许可证由乙方负责办理。并协调相关单位和当地群众关系。

四、甲方责任：

1、甲方拿出原订立林木山地及山林权属证书版图合同，协助乙方到当地乡镇政府林业站查询木山所属权是否属实，除此之外，甲方不负任何责任。

五、乙方责任：

1、乙方应在合同签订时先交定金元，其余在合同签订后付清剩余款项共元整人民币，如果乙方迟延交付，按每迟延一天加收 计算，款项付清后乙方才可以开始砍伐林木。

2、乙方要及时办理林木采伐许可证，不能无证砍伐，否则所有责任由乙方自行承担。

3、乙方砍伐运输期间在林区或乡路等与当地群众发生纠纷或需要赔偿等一切责任均由乙方负责。

4、在林区砍伐施工所出现的安全责任由乙方自负与甲方无关。

5、在砍伐期间发现有林木被盗等情况，由乙方自行承担。

6、乙方应在合同签订之日起月内砍伐完毕。

六、甲乙双方不得借故中途终止协议，违约者应罚违约金元给对方，乙方按期限不能完成砍伐林木的每超一个月（不足一个月按一个月计算）应付给甲方误地费 元。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，并具有法律效力，采伐结束后本合同自行作废。

甲方签字：

身份证号码：

xxx年 月

乙方签字：

身份证号码：

xxx年 月日 日

购电买卖协议书通用篇十

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于____市_______区________20__最耐玩最火的手游__的房屋以人民币_____仟____佰_____拾____万_____仟____佰____拾____元整的价款出售给乙方。

二、乙方支付甲方合同保证定金________元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿20__最耐玩最火的手游;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，20__最耐玩最火的手游土地出让金等由乙方负担。其他税费20__最耐玩最火的手游按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后，甲方对__________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

六、违约责任。

1、甲方应当于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不20__最耐玩最火的手游按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币________元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的20__最耐玩最火的手游付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_____个月时，甲方有权20__最耐玩最火的手游解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方20__最耐玩最火的手游不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_______种方式解决。

1、提交______________仲裁委员会仲裁。

2、依法向____________区人民法院起诉。

八、其他约定。

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式三份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

甲方：____________乙方：____________。

签订日期：____________________

购电买卖协议书通用篇十一

协议订立双方：

（以下简称甲方）。

（以下简称乙方）。

甲方因为____的原因，准备将本户土名____，座落在____乡____村的山场林木（松、杉……）出卖给乙方，经双方商量，特订立协议如下：

1.土名山场四至东：____南：____西：____北：____。

山场面积：约____亩，与林权证（莲林（____）____号上登记相符，四至清楚，权属无纠纷。

2.甲方出卖的林木（松、杉……）款为____元，乙方在订立协议时预付订金____元，在上山砍伐林木之前付清林木款。

3.林木审批手续委托乙方负责办理，甲方负责提供林权证，申请签章等相关手续，乙方在没有林木审批采伐许可证的情况下，不得砍伐林木。

4.林木砍伐后的造林任务由____方（甲方/乙方）负责完成。

5.其它不尽事宜由双方再行商定。

6.此协议一式三份，甲乙双方各执一份，报村委一份备案。协议经甲乙双方签字盖后生效。

此协议。

协议订立签证。

村委会。

甲方：（签字盖章）。

乙方：（签字盖章）。

协议订立时间：_____年_____月_____日。

购电买卖协议书通用篇十二

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

现乙方向甲方购买二手手机 一部型号：

手机串码

附带配件：

现双方自愿达成以下协议：

1 乙方愿意以人民币 元购买甲方的手机

2 甲方承诺保证手机的来源合法 真实(非高仿非山寨)

3 甲乙双方交易前先检查手机 人民币等

注：如果该手机出现因来源合法问题 如偷 抢 盗 的'法律纠纷问题， 由甲方全部承担，并全额赔偿该手机出售时的金额给乙方。

协议一式两份，由双方签字生效

甲方： 乙方：年 月日

购电买卖协议书通用篇十三

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

甲乙双方就甲方购买乙方名义（乙方提供包括：身份证正反面照片、手持身份证的照相、个人半身照、个人手势照片、户口本照片）注册淘宝一事，经协商一致达成如下协议：

1、乙方愿意出售给甲方使用自己的名义于 年月日在淘宝申请注册，店名为 ，注册店铺地址： 。

2、签订本协议起3日内，甲方一次性支付乙方上述店铺账户购买费2500元，其中已经包括店铺押金1000元，乙方不得在要求其他费用。

3、乙方收到全额转让费用后，把账户及密码等相关信息交给甲方。

甲方支付完上述购买费用后，以乙方名义上述淘宝店铺的所有权归甲方所有。

1、该店铺虽以乙方名义所注册，但实际乙方已经出售甲方，甲方对店铺享有所有权、使用权、受益及处分的权利。

2、甲方保证按照相关法律法规经营店铺，如因出现其他经济纠纷，由甲方负责或自行处理，与乙方无关。

3、在甲方有意愿转让至其他人名下时，乙方应无条件协助甲方办理相关转让手续，转让费用由甲方承担。

购电买卖协议书通用篇十四

甲方根据自身业务需要，经与乙方友好协商，双方达成以下(工具)设备购销协议：

1、甲方向乙方订购以下设备及工具(附清单_________张，为本合同有效组成部分)：总金额：________rmb大写金额：_________以上价格包含：长途运费、短途运费、现场装卸费、安装费、税金、其他费用：__________________。

2、安装：

2.1乙方负责所售设备的安装调试，为甲方提供设备的使用培训;

2.2甲方按照乙方要求预做地基，负责电源线的安装;以上工作的展开乙方应派人员协助，保证安装能够顺利展开之后，方能进行设备安装。

2.5设备安装过程中甲方有义务安排人员协助乙方。

3、交货、验收及售后服务：

3.4乙方安装调试时间预计为________________个工作日;

3.7乙方售后服务如下：(质量、质保、维修服务、定期服务、培训等)

4、付款方式：

本合同经双方签字盖章确认后，双方按照以下方式付款：

4.1合同签定后，甲方即付定金：____________元;(大写：_________)

5、违约责任：

5.1乙方按照合同供货，负责安装调试及培训，保证所售设备能正常使用，满足甲方需要。在乙方安装调试、培训并开具足额发票后五日内，甲方按照合同约定付款，甲方逾期未付款或拖欠货款，每天按合同总金额的_________‰向乙方支付违约金。

6、甲乙双方应自觉遵守本合同，如有违约应承担相应法律责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并于_________日内提供相关证据，由双方另行商议本合同更改事宜。

7、本合同在执行中发生纠纷，合同双方应本着有利于合作原则协商解决，若协商不成，应向甲方所在地法院起诉裁决。

8、本合同一式肆份，双方各贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

_________年_________月_________日

购电买卖协议书通用篇十五

甲方：

乙方：

为确保产品质量，维护甲乙双方的合法利益，本着对产品质量负责和实事求是的态度，经双方友好协商达成以下共识，作为甲乙双方之间的买卖交易的基本事项，适用于甲乙双方之间签订的每个交易合同（订单形式，以下简称“个别合同”），甲乙双方应遵守并诚实履行基本合同和个别合同。

1、甲方向乙方购买产品时，由甲方以传真件的方式或邮件形式传给乙方，乙方收到后在三天内确认并回传给甲方，作为个别合同。

2、甲方根据次月的生产计划编制次月的加工送货排程，并提前三十天发出下一个月的订单，提前四十五天发预告给乙方，乙方按照甲方的计划如期纳入到甲方，确保甲方的正常生产。

3、产品外观品质及内在质量按图纸和封样件为准，甲方将严格按品质要求和封样件为标准来进行验收，如检验结果不良率超过%时，甲方将以书面形式或电话通知乙方，乙方根据实际情况选别或退货。乙方必须积极对应，确保甲方的按时出货。

4、产品包装：乙方提供的产品，除内在质量必须达标外，外观包装必须统一，以便甲方在用完产品后统一堆放属乙方的空包装，使其正常回收。

5、乙方在加工过程中应严格按照有关不含有害化学物质的要求去做，乙方必须每年将加工产品送到sgs进行检测，其结果（报告）提交甲方，由甲方存档备案，同时向甲方保证其加工的产品，有害化学物质的含量不会超标，假如超标由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

6、产品付款：在每个月25日交货结束后，经双方对账确认无误后签字，并开具货款发票，按订单月月结60天付款（电汇或转帐）。

7、争议的解决：双方履行合同中发生争议时，首先应协商解决，协商不成时，任何一方均可按《合同法》的程序向法院起诉。

8、合同有效期为一年，即：20xx年6月1日至20xx年5月31日。 以上协议自双方签字后生效，有效期为一年，未尽事宜，双方协商成文，同具法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：