在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
如何写房屋漏水建二层申请书范本一
乙方(承租方):____________
甲乙双方经协商,于____年 __ 月 __ 日订立本租房合同,并就以下各条款达成协议:
第一条:租赁范围及用途
1、甲方同意将____市____区________号____室的房屋及其设施租赁给乙方,计租建筑面积为____平方米。
第二条:提供设备
1、甲方向乙方提供相应的 房内设备另立清单租房合同,清单租房合同与本租房合同同时生效等设施。
2、乙方使用上述设备所发生的各项费用由乙方承担。
第三条:
1、租赁期自____年__月__日起至____年__月__日止。
2、租赁期满后乙方若需续租,须在租房合同期满前一个月书面通知甲方。在同等租约条件下,及在本租房合同租赁期内,乙方诚实履行本租房合同各项责任的前提下,则乙方有优先续租权,但须重新确定租金和签订租赁租房合同。
第四条:租金
租金为每月____人民币,如租期不满一个月,可按当月实际天数计算。
第五条:支付方法
1、租金须预付,乙方以每半年为一个支付周期,乙方在支付期前15天为付款日期(按7月15日/元月15日为付款日),甲方在相关付款月份前十五天通知乙方付款,乙方收到甲方付款通知后,即在十五天内支付下次的租金,以此类推。
2、乙方以现金方式支付给甲方。
第六条:物业管理费及其它费用
1、物业管理费由 方按照物业管理公司的有关规定和收费标准支付。
2、租赁场所内的清洁由乙方自行负责。
3、其他因使用该房屋所产生的有关费用由乙方负担,如:水、电、煤气、有线电视、电话费等。
第七条:押金
为保证本租房合同的全面履行,在签订本租房合同时,乙方应支付给甲方__个月租金的押金,押金不计利息,租房合同终止时,退还乙方。若乙方不履行租房合同,则押金不予返还;若甲方不履行租房合同,则应将押金全额返还并赔偿乙方壹个月的租金费用作为因租
第八条:维修保养
1、 租赁场所内属于甲方所有的内装修及各种设备需要维修保养时,乙方应及时通知甲方或物业公司,甲方并及时安排维修保养。重要设备需要进行大修理时,应通知甲方。
2、 上述维修保养费用由甲方承担,但若由于乙方原因造成的修理,则费用由乙方承担。
3、 属乙方所有的内装修及各种设备需要保养时,由乙方自行进行并承担费用。
第九条:损害赔偿
由于乙方及其使用人或有关人员的故意或重大过失行为而对甲方、其他租户或者第三者造成损害时,一切赔偿均由乙方承担。
第十条:甲方免责:
1、 因地震、水灾、或非甲方故意造成,或非甲方过失造成的人身事故、火灾、盗窃、各种设备故障而引起的损害,甲方概不负责。
2、 乙方因被其他客户牵连而蒙受损害时,甲方概不负责。
第十一条:乙方责任
1、 必须遵守本大楼的物业管理制度。
2、 必须妥善使用租赁场所及公用部分。
3、 不得在大楼内发生下列行为:
(1) 将超重、易燃、易爆、易腐蚀等危险物品带入楼内或实施其他有害于大楼安全的行为;
(2) 给甲方或其他租户(业主)带来损害的行为,以及对整个建筑物造成损害的一切行为;
(3) 违反社会治安、国家安全和违法行为。
第十二条:合同终止
因自然灾害及其他不可抗力事件,使大楼的全部或一部分损坏、破损而导致乙方租赁场所不能使用时,本合同自然终止。
第十三条:合同解除
乙方如发生以下行为之一时,甲方可不通知乙方而解除本租房合同租房合同,如对甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿经济损失的责任。
1、 租金及其他债务超过半个月以上未付;
2、 违反本合同有关规定的;
3、 给其他租户(业主)生活造成严重妨碍,租户(业主)反映强烈的;
4、 触犯法律、法规、被拘留或成为刑事诉讼(公诉)被告的,以及本人死亡或被宣告失踪等情况发生的;
5、 有明显失信或欺诈行为的事实的;
第十四条:特别说明
2、 租房合同签订后,由于乙方原因须解除合同时,乙方须把已缴的押金作为违约金支付给甲方。
第十五条:租赁场所的归还
合同终止时,乙方应将租赁场所内属于乙方所有的一切物品,包括内装修各类设备、材料全部撤除,使租赁场所恢复原状,并经甲方检查认可后由甲方收回,所需费用由乙方承担。
第十六条:本租房合同一式二份,甲、乙双方各执一份。该合同经双方签名后当即生效。
第十七条补充条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
如何写房屋漏水建二层申请书范本二
甲方:(出租方简称甲方)
乙方:(承租方简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方本着自愿公平和诚信的原则,经双方协商一致签订租赁协议合同如下,以便双方遵守、知照。
(1)甲方将坐落____县(市)____镇____路(弄)____号____楼的商业用房承租给乙方,占地面积________平方,实际使用面积________平方出租给乙方作合法经营场所。
(2)房屋租期为________年,日期____年____月____日
至____年____月____日止合同终止。
(3)每壹年年租金为人民币(大写)_______________元,小写____元。
(4)根据村里房租实际递增情况递增,到第年开始每年递增____%。
(5)房租付款方式:____________
(6)甲方将出租房出租给乙方的同时开始所有的费用和手续由乙方自行办理,甲方概不负责,如(电费、水费、税务、工商、消防、等等)。
(7)出租房内甲方现有固定的设施交于乙方使用,合同期满终止后,乙方将出租房按甲方原有固定的设施交于甲方,乙方有必要时要更改原有固定的设施时,必须得甲方许可,乙方方可更改使用,否则甲方有权要求乙方恢复原状,其次造成大楼的经济损失由乙方全部承担经济责任和法律责任。
(8)在装璜和营业期间,如有关手续不齐全的情况下发生停止装璜或停止营业所产生的经济损失,甲方概不承担经济责任和法律责任,全部由乙方自己承担。
(9)在二楼经营网吧,为了正常的用电,根据实际的用电量,经双方议定,本楼房屋用电必须增伏更换变压器材,其费用手续器材由乙方自行办理承担(注:合同终止变压器和外线按增量后的原有状态交于甲方,无权搬迁和撒迁)。
但在合同期内水电费的价格按电力局的收费标准计算。
(10)经双方议定,为了不干扰一楼超市正常经营,二楼楼梯通道从外围东面通向一楼甲方做好协调配合工作,其材料费和有关手续办理和费用由乙方全部承担。
在施工其间不得损害一楼建筑设施,如有损害一楼建筑设施乙方承担所有损害修补费用。
(11)乙方在租赁房屋的周围墙体或出入门口(不影响甲方的情况下)做企业广告或单位名称,需得甲方配合办理有关手续,但有关费用由乙方承担。
(12)为了甲乙双方方便考虑,甲方要求将二楼北向办公室移到南向东楼梯口,给甲方使用。
(13)乙方要求将西边大楼梯撒除,费用由甲方自行安排,乙方概不负责。
(14)经双方议定二楼东面楼梯甲乙双方共用,铁栏门和
二楼楼屋楼梯口的装璜和封口费用由乙方承担。
(15)乙方必须依法经营,不得将房屋转租,甲方只认可与
乙方租赁关系。
但合同期满后,在同等的条件下乙方优先续租。
(16)乙方必须落实入好安全、消防有关措施,并办理好财产保险,在租赁期内所发生的一切安全、消防事故由乙方自己承担责任,甲方概不负责。
(17)乙方无正当理由逾期30天支付租金的,除应及时如数补交外应按未及时交纳部分处以日千分之四的滞纳金,否则甲方有权力终止协议。
(18)如因不可抗力的原因而使承租房屋及其设备损坏,双方互不承担责任。
本协议未尽事宜,由双方协商解决。
本合同____式____份,甲乙双方各执____份经双签字盖章方可生效,并受到法律保护。
甲方公司名称:乙方公司名称:
公司地址:公司地址:
法人代表(代表人)签字:法人代表(代表人)签字:
联系电话:联系电话:
协议合同签订时间:协议合同签订时间:
年月日年月日
如何写房屋漏水建二层申请书范本三
原告:_________________王_____,男,汉族,_____________年_____月_____日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
原告:_________________王_____,女,汉族,_____________年_____月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
被告:_________________王__________,男,汉族,_____________年__________月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
被告:_________________李__________,女,汉族,_____________年__________月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
案由:_________________确认房屋所有权纠纷
诉讼请求:_________________
1、判决位于现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号院内北房西侧第一间和西厢房北侧第一间归原告王_____所有,北房西侧第二间和西厢房北侧第二间归原告王_____所有。
2、被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
二原告系被告王__________与李__________之子女。于20__年4月由二原告与二被告共同出资在原址翻建了位于北京市朝阳区_________________村_____区_______________号北房四间,西厢房三间,其女王_____出资20000元,其子王_____出资20000元,现二原告向被告主张房屋所有权时,不能达成一致意见,请求人民法院依法保护原告的合法权益。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
如何写房屋漏水建二层申请书范本四
施工单位:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
经双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保服务项目能优质按时完成,特签订如下合同。
一 、工程名称:临淮岗乡中心学校教学楼屋面防水工程。
二、 工程内容:采用sbs iv型防水卷材进行楼房屋面防水;工期:从______年___月___日至______年___月___日。
三、承包方式:乙方包工、包料、包质量总包方式。
四、工程造价: sbs iv型防水每平米30元×320平米=9600元(含液化气、工资)。结算时按表面实际面积结算。
五、质量标准:乙方应确保甲方办公楼防水工程达到优良标准,严格参照防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工,保质保量。
六、安全:佩戴安全防护用具,严格执行国家有关安全的法律法规。
七、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准及技术交底提交给乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方及时整改。
2、 乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,经甲方现场负责人检验合格后使用。
(2)配合工程的整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到防水工程规范标准,并对工程保修五年。
八、付款方式:
工程竣工验收合格三个月后一次结清。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
您可能关注的文档
- 最新同等学力人员申请书怎么填简短(汇总16篇)
- 环保部申请书手机上 环境部申请书(6篇)
- 最新戒毒基地协议书通用(实用15篇)
- 小区延迟解封通知范文怎么写 小区楼栋解封的通知范文(四篇)
- 车间工具协议书怎么写(模板15篇)
- 雁塔法院网络查控申请书 法院完成网络查控是什么意思(8篇)
- 2023年代垫贷款协议书(通用9篇)
- 定制酒协议书范本(汇总9篇)
- 燃气管道临时拆改申请书 燃气管道改移申请(五篇)
- 用于救援租船协议范文怎么写 用于救援租船协议范文怎么写的(8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
房 屋 漏 水 起诉书案由房 屋 漏 水 起诉流程和费用(十五篇)27下载数 603阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书房 屋 漏 水 渗水 维修多少钱(6篇)33下载数 427阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书怎么写房 屋 漏 水 修复协议(7篇)15下载数 354阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书通用房 屋 漏 水 协议书(3篇)40下载数 836阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书怎么写房 屋 漏 水 协议书范本(2篇)39下载数 583阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书房 屋 漏 水 维修协议书(2篇)32下载数 484阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书房 屋 漏 水 渗水 维修协议书怎么写(4篇)29下载数 719阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书房 屋 漏 水 协议书(2篇)38下载数 251阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书怎么写房 屋 漏 水 协议书范本(四篇)19下载数 590阅读数 -
房 屋 漏 水 渗水 维修协议书房 屋 漏 水 赔偿协议书(6篇)15下载数 588阅读数