范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
公司安装大屏的申请书(推荐)一
授委托方:__________________________________(以下简称乙方)
现经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作根据《中华人民共和国合同法》《安全生产法》相关条款及有关法律法规执行,为明确甲、乙双方的权利及义务协商一致,签订本合同,具体事宜如下:
一、安装地点:
二、承包内容:
甲方委托乙方安装甲方与____________________________________(使用单位)的起重设备的安装、调试、升节、附着和维修保养以及报验等工作。起重设备名称____________型号__________出厂编号__________安装高度为______左右。每台安装费用_________大写:___________________(含安装、调试、升节、附着、降节、拆除、运输及报检等费用)。
三、双方责任:
1.甲方负责与________________________________________(使用单位)进行沟通协调相关事宜,如进场时间、进场道路、安装场地及电源、现场安全防护等。
2.甲方按进场时间提供合格的起重设备,各零部件质量可靠、附件齐全。
3.安装前由___________________________________________(使用单位)组织、监督甲方对乙方安装人员进行安全技术交底。双方对乙方违反操作规程的行为均有权进行监督制止。
4.乙方接到甲方的安装通知后,应及时组织人员进行安装,乙方应具有贵州省内相关单位出具的安装资质,指派的安装人员应持有效证件上岗。
5.乙方安装时必须严格执行起重设备安拆规程和安全操作规程,严禁违规操作。
6.乙方安装时对零部件进行清点检查,发现异常及时报告甲方。
四、付款方式:
安装调试合格后,三日内甲方一次支付合同价的30%,以后按完成工程量计算并支付安装费。设备运到甲方库房后,甲方三日内结清全部费用。如甲方未按时支付乙方费用,乙方有权向甲方要求补偿及作其他处理办法,由此产生的一切责任由甲方负责。 以上约定望甲、乙双方共同遵守,如有违约,双方协商处理,双方无法协商可向当地人民法院提起诉讼。本合同一式四份,甲乙双方各持一份,存档一份,一份报交公司法律科,至双方签字之日起生效,双方协商解除本合同签字之日起失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司安装大屏的申请书(推荐)二
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:暖气安装
2、工程地点:
3、工程承包方式:轻工
二、工程装修内容天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、工程期限201年月日―201年月日
四、质量要求
按国家建设部行业标准规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。
五、付款方式
甲方先预付乙方元订金,工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付,工程验收、审计合格后,由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
六、双方责任
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:乙方单位名称:
法人代表:法人代表:
年月日年月日
公司安装大屏的申请书(推荐)三
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。
1、工程概况
1-1、工程项目名称:
1-2、工程地点:
1-3、质量要求:空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范,且验收合格;保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。
1-4、合同工期:**年**月**日
2、合同范围
承包方式:乙方包工包料。
承包范围:中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括:施工图纸的设计,中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。
售后承诺:
本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年,设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内,由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障,乙方接通知后在8小时之内上门服务,在产品保修期之外的维修配件,乙方按公司统一收费标准向甲方收取。
3、工程要求
3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。
3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。
3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。
3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。
4、合同价款
4-1、合同价款(以下范围):
本合同价款为固定总价,总价款为人民币68万**元。
本合同价款中包括:设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费(包括运至施工现场并保管的全部费用)、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。
4-2、设备费、主材:见附表。
5、图纸
5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数:合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。
6、项目经理
6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为:,代表甲方履行本合同,负责施工现场的指挥、协调,涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件,需甲方盖章后方能生效。
6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为:曹同铭,全权代表乙方履行本合同,全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。
7、承包方式
7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审,检验合格后方可使用。
7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。
7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。
8、工程价款的结算与支付
8-a、乙方与甲方约定按下列方法支付:
本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款:
8-a-1、签订本合同3日内,甲方预付乙方合同价款的30%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-2、人员、材料进场后施工两日内,甲方支付乙方合同价款的30%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-3、主机到场,甲方支付乙方合同价款的25%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-4、整体安装完毕,甲方支付乙方合同价款的10%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-5、剩余5%工程款为质量保证金,在工程竣工后1年内无质量问题付清。
8-b、本工程保修期为五年,结算价款的5%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年)后1个月内付清。
9、工程质量
9-1、工程质量:按照《家用和类似用途空调器安装规范》(gb17790-20__)《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—20__)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb502010—20__)等规范的要求达到合格标准。
9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。
9-3、到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给甲方带来的经济损失由乙方承担。
9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。
9-6、分项工程一次性验收合格率100%,并满足甲方技术交底中的要求。
9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件,乙方组织调试,并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表,通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录,甲方根据乙方要求提供必要条件,调试合格,工程师在试车记录上签字。
10、工期要求
10-1、合同工期:我方积极配合土建施工工作,做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期,预计日历工期天。
10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位的工程量。
10-3、甲方向乙方提供总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。
10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
11、甲方责任及义务
11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。
11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置,其余部分由乙方承担。
11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面,并对乙方施工及管理进行监督。
11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划,实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理;
11-7、负责工程技术交底、工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档;
11-8、负责协助乙方与有关部门联系,协助乙方协调现场工作关系;
11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场,保证施工期间的需要;并负责水电所产生的费用。
11-10、协助乙方开通施工场地的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。
11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔,主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。
11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。
12、乙方责任及义务
12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作,负责提供所用的各种机械、工具和材料。
12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。
12-3、施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。
12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。
12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。
12-6、编制施工方案和施工总进度计划,根据施工方案和总进度计划的要求,有阶段工期要求的提交阶段作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周作业计划,以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划,经甲方批准后严格执行,施工中应考虑与其他专业的密切配合。
12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度,安全文明施工。
12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守文明施工生产的管理规定。
12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定、信仰,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。
12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。
12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。
12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定,做到文明施工作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收,提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料;
12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称,对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任。
12-16、保证施工现场的整洁,负责清理自身产生的建筑垃圾。
12-17、隐蔽工程完工后,及时书面通知甲方及监理进行验收合格后,方可继续进行施工。
13、材料、设备供应
13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应,货物到达现场后,由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收,但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任;乙方所使用的工具和器具应自己给予配备;
13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收,并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管,合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,由乙方应自行承担,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符,甲方可拒绝接受。
13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备;
14、工程管理
14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。
14-3、乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。
15、工程验收
乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量,应符合本合同约定的质量标准,由甲方提供表格,由乙方负责填写,待甲方委托人签字验收合格后,方可进行下道工序。乙方施工作业完毕,应向甲方提交完工报告,准备齐全相关的竣工资料,书面通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议,应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
16、工程保修
16-1、甲方在保修责任期(五年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书。
17、合同争议的解决
17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成的,向合同履行地人民法院起诉解决。
17-2、发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议解除合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)法院要求停止合同履行的。
18、违约责任
18-1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按时向乙方支付工程款,每延误一日,应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金;
(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
18-2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付每日千分之1的违约金;
(2)乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准,乙方自行承担返工费用;
18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
19、合同解除
19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
20、合同终止
本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
21、保密条款
双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失,由泄密方赔偿对方损失。
22、其它事项
本合同不包含主电源及装修,土建相关工程。合同未尽事宜,双方协商另订。
23、合同份数
本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各一份;本合同副本两份,甲乙双方各一份。
合同订立时间:**年**月**日
合同订立地点:
24、合同生效
本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。
甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):
委托代理人:法人或委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
签订日期:**年**月**日
公司安装大屏的申请书(推荐)四
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围1、工程承包范围:见技术协议
三、合同工期:
四、工程质量标准:
五、合同价款
六、组成合同的文件:
1、本合同协议书;
2、中标通知书;
3、技术协议和安全协议;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、工程报价;
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章):承包人(公章):
内蒙古丰镇发电厂中国化学工程第十一建设公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
开户单位:
帐号:帐号:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
日期:年月日日期:年月日
您可能关注的文档
- 2023年员工缺勤警告范文范本(优秀15篇)
- 最新道路施工安全交底范文简短(精选8篇)
- 最新提倡读书范文简短(优秀8篇)
- 个人月总结范文高中如何写 高中生月总结500字(五篇)
- 最新专项督查方案范文(精选10篇)
- 成立舞龙舞狮协会申请书怎么写(模板19篇)
- 最新护理n0申请书范文(模板19篇)
- 教师职工加入工会申请书 教师职工加入工会申请书怎么写(二篇)
- 居民燃气改管道申请书模板简短 居民燃气改管道申请书模板简短一点(4篇)
- 最新二轮电动车买卖协议书模板简短(大全12篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)