人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
最新地基验槽报验申请书如何写一
乙方:______________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就地基处理工程施工协商一致,订立本合同。
第一条:工程名称及地址
1、工程名称:
2、工程地址:
第二条:工程项目
一、工程项目及内容:
依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。
二、工程承包方法
本工承包采用总包法。(包含:施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施)
第三条:工程量及工程造价
施工桩距_____排距___桩径____桩长____共计桩数_____根,计:_____米,工程造价按__元/米进行结算,共计:_____元,大写:___________________(此费用不含水电费及税金,只向甲方提供施工人员工资表)。
第四条:付款方式
本工程无预付款,每月底进行每月的计量,根据计量每月付款70%,本工程施工完毕后,经检测合格,付款至90%,等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%。
第五条:振冲碎石桩工期
1、本工程开日工期为x年x月xx日。
2、本工程商定有效工期为天,工程竣工日期为x年x月xx日。
3、凡因人力所不能抗拒的自然因素,或经甲方认可的原因延误了工期,按时顺延。
第六条:甲方职责
1、负责施工现场的统筹、协调,施工质量监督和工程验收工作。
2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。
3、提供施工所需要的平面坐标,建筑红线或基础轴线定位桩,场地水准点及标高数据。
4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通,场地平整等满足施工所需要求,(三通一平)
5、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物,解决施工可能对周围环境的影响以及外界人为影响施工有关事宜。
6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。
7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。
8、负责办理各项施工许可证(地质勘察报告1份)
9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题,解决施工中非乙方原因出现的困难。
第七条:乙方职责
1、组织全部施工机具、人员,提供现场施工方案,精心施工。
2、严格按照施工图纸和技术要求,以及有关规范、规程的规定,接受甲方的监督、监理,保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。
3、严把质量关,做好施工原始记录,备齐所需的技术资料,完工后向甲方移交相关的技术资料。
4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。
5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题,积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。
第八条:其它事项
1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题,甲乙双方应本着有利工程,互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神,平等协商解决。
2、本合同一式肆份,甲方执两份,乙方执两份,合同经双方签订后生效,共同遵守。
3、工程结束,验收通过,工程费用结清,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新地基验槽报验申请书如何写二
甲方:_________________ 身份证号码:_________________
乙方:_________________ 身份证号码:_________________
在充分协商的基础上,本着公平公正的原则,甲方自愿将其乡镇划拨的建房地基以总额______元(大写:_____________元整 )的价款卖给乙方,乙方用于房屋修建。具体内容如下:
一、房屋及土地概况:该地块位于________________________,左邻:_________________正街 ,右邻:_________________________,前止街道界线,后止________________居住地。
二、双方权责:
1、甲方出卖给乙方的土地,在本协议签订之前的所有问题(括债权债务)全部由甲方负责,与乙方无关。
2、本合同签订时,甲方负责将此土地原有的全部手续和票据转交给乙方。甲方无条件配合乙方做好土地相关手续的办理工作(包括土地审批表上的群众签字工作)。
3、甲方负责协调地基开挖过程中的土地纠纷。
4、修建过程中,甲方不得以任何理由和借口阻挠施工的正常进行,否则,造成停工或者拖延工期等损失,全部由甲方负责;如果出现土地或者其它权属纠纷,甲方必须主动出面协调解决,如因甲方原因出现权属纠纷的,甲方负责承担相应损失。房屋整个建修、出卖、办证过程中,发生与此宗土地相关的问题和矛盾,甲方有义务配合协助乙方做好解释化解工作。
5、该块土地出卖过程中的相关费税全部由乙方负责,与甲方无关,地基开挖及房屋修建过程中的安全都与甲方无关。
6、除上述约定外,以后不管什么情况,甲方都不得再要求乙方支付其它任何费用。
7、自签合同之日起,不论以后房屋任何变迁(包括一切赔偿、补助等)都与甲方无任何关系。
三、违约责任:
甲乙双方必须严格履行本合同,若擅自违约或者终止本合同,使本合同无法正常执行的,违约方除承担已经产生的全部建设直接费用、其它间接隐形开支外,还要按对方已付资金数额支付双倍的违约赔偿金。
四、未尽事宜,双方可协商解决。
五、本合同一式两份自签字之日起生效,双方各执一份,希共同遵守。
甲方:__________乙方:__________
最新地基验槽报验申请书如何写三
工程合同范文
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承担工作保障用房工程桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,
经发包人、承包人协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3岩土工程任务:桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务
1.4承包范围:桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。
1.5预计的岩土工程工作量:桩、碎石桩合计3700米,褥垫层120?
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
基础图已提交
地勘资料已提交
第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
竣工报告
施工完毕
第四条工期
本地基处理工程自年月日开工至年月日完工,工期为天不含检测。
第五条收费标准及付费方式:
5.1本岩土工程单价桩、碎石桩元每米,褥垫层元每立方,预计总价元(大写:);
5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%,待工程检测合格后,支付工程总款80%,提交成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第六条发包人、承包人责任。
6.1发包人责任
6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
6.1.2在工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
6.2承包人责任
6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(通道)、文物等。
6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。
第七条违约责任
7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成停、窝工或来回进出场地,工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
7.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的`50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款,在约定时间未支付工程款每推迟一天应承担以应付工程费千分之一计算的滞纳金。
7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,由承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第八条报告、成果、文件检查验收
8.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
8.2工程完工,发包人应在3天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
8.4工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工时期。
8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起15天内,承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。
第九条本合同未尽事宜,经发包人与承包协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十条其它约定事项:
第十一条争议解决办法
本合同发生争议时发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向当地人民法院起诉
第十二条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式份,发包人份、承包人份。
发包人名称:(盖章)承包人名称:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号
最新地基验槽报验申请书如何写四
现提供一份农村宅基地转让协议书范本,希望对您书写农村房屋地基买卖合同有所帮助。
农村宅基地转让协议书
转让方:_________________(简称甲方)
受让方:_________________(简称乙方)
甲方自愿将宅基地一幅永久性有偿转让给乙方作修建住宅之用地,经双方自愿、平等、友好的协商,现达成协议如下:
一、宅基地坐落于号。四边分明为界,面积平方米。
二、甲方知晓国家宅基地转让的规定,愿意按此合同约定赔偿由此造成乙方的损失,并保障乙方的权益不受侵犯。包括使用权、收益权、处置权。甲方不得干涉。
三、乙方不得改变此幅地块的使用性质,改扩建不得影响附近居民的权益。如采光等。由此产生的纠纷,乙方责任自负。
四、转让金额:双方议定此幅宅基地现价为人民币整。
五、付款方式:双方在协议签字之日,乙方一次性付给甲方人民币元整。
六、产权归属:协议双方签字付款之日起,该幅宅基地所有权属归于乙方所有,乙方有权在此宅基地上修建、改建房屋,本族及异姓人等无权干涉、争议。在乙方修建房屋过程中,所需水、电由甲方负责办理,所有费用由乙方承担。道路有人干涉,甲方全部负责。乙方在房屋建成后,甲方必须无条件配合乙方办理,土地使用证、房屋产权证过户等手续到乙方手中,所需费用由乙方承担。
七、协调和处理:乙方在建房施工中,如若发生土地产权纠纷等出现,由甲方负责出面协调处理,如有协调处理不好,甲方应负相关的责任。甲乙双方如产生矛盾,应协调解决,协调地点由乙方确定,如诉讼由乙方确定诉讼法院地址。
八、违约责任:本协议从双方签字当之日起任何一方不得反悔违约,如甲方违约必须在原转让金全额的基础上加倍赔偿乙方,即赔偿元整。1年以后违约以每年15%递增,转让合同签订日期为合同生效日期,不满一年算一年,满一年不满二年算二年。以此类推。即:赔偿金额=原金额*2*(1+15%)^n。n=转让年限-1。举例如下:成交金额确定为100万元,第二年原房主反悔了,违约金=100万元*2*(1+15%)^(2-1)=230万元。如造成乙方损失(如基建费、装修费、安装费),甲方应负责赔偿给乙方,如乙方违约,甲方在收取乙方的转让金全额不退回给乙方,作抵消乙方违约金。甲方原有的房屋价值在甲乙双方签订合同后价值归零。
九、优先购买权:乙方转让房屋时应提前30天通知甲方,可以电话通知或发告知函,甲方电话变更或通讯地址变更导致通知乙方通知不到甲方,责任在甲方。乙方无责。
在同样价格同样条件下甲方享有优先购买权。可以在乙方签订转让合同前,决定是否匹配合同。一旦乙方与第三方签订了合同,优先购买权自动失效。
十、该宅基地如国家需要,需甲方配合提供相关手续,甲方不得推辞,赔偿金由乙方所有。如遇到拆迁占地等事情,甲方只享有户口所带来的收益,其他一切收益都归乙方所有。
此协议一式两份,双方各执一份为据。
甲方:_________________身份证号:_________________
乙方:_________________身份证号:_________________
证明人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
最新地基验槽报验申请书如何写五
甲方:__________
乙方:__________
经甲乙双方协商,甲方现将_____________________,两孔地基出售给乙方,共计______________元(______________元)。签订合同时,一次性付清全部地基款项。现甲方应给乙方提供事项如下:
1、 尤家茆村统一修建地基规划复印件,东西南北平面示意图。
2、 铁路局的证明原件。
3、 甲方需给乙方提供电、水、天然气的上户。
4、 甲方需给乙方办理土地使用证手续。
5、 甲方负责乙方跟相关部门的沟通,直至修建完毕为止。
6、 未尽事宜甲乙双方共同协商解决。
以上条款甲乙双方共同遵守,空口无凭,立字为证,甲乙双方如有一方反悔或欺骗行为,按地基总价的50%赔偿并承担法律责任。 此协议一式三份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:__________ 身份证号:__________
乙方:__________ 身份证号:__________
中介人:__________ 身份证号:__________
最新地基验槽报验申请书如何写六
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方现将尤家茆 路 排 号,两孔地基出售给乙方,共计壹拾伍万元(150000)。签订合同时,一次性付清全部地基款项。现甲方应给乙方提供事项如下:
1、 尤家茆村统一修建地基规划复印件,东西南北平面示意图。
2、 铁路局的证明原件。
3、 甲方需给乙方提供电、水、天然气的上户。
4、 甲方需给乙方办理土地使用证手续。
5、 甲方负责乙方跟相关部门的沟通,直至修建完毕为止。
6、 未尽事宜甲乙双方共同协商解决。
以上条款甲乙双方共同遵守,空口无凭,立字为证,甲乙双方如有一方反悔或欺骗行为,按地基总价的50%赔偿并承担法律责任。 此协议一式三份,甲乙双方各执一份,签字后生效。 甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
中介人: 身份证号:
20xx年5月10日
您可能关注的文档
- 五一随手拍范文范本 五一随手拍范文范本图片(3篇)
- 最新守护童心的范文简短(模板12篇)
- 最新很简单的离婚协议书模板通用(通用12篇)
- 最新警察犬训导员申请书通用(通用17篇)
- 2023年宠物临床总结范文简短(大全18篇)
- 领导与管理人员协议书通用(通用15篇)
- 最新分开赡养老人的协议书怎么写(优质12篇)
- 医药中间体采购意向协议书简短 药品委托采购协议(三篇)
- 文明创建方案范文(优秀16篇)
- 抗疫人员转正申请书如何写(精选20篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
地 基 开槽 协议书范本(通用13篇)42下载数 116阅读数 -
最新
地 基 开槽 协议书(模板8篇)20下载数 108阅读数 -
地 基 验 槽 申请书(大全17篇)27下载数 537阅读数 -
最新
地 基 验 槽 申请书汇总(通用13篇)35下载数 956阅读数 -
电缆
槽 认证申请书范本基 槽 验 收申请表怎样写(四篇)37下载数 308阅读数 -
电缆
槽 认证申请书如何写基 础验 槽 申请怎么写(5篇)13下载数 416阅读数 -
地 基 完工验 收申请书汇总地 基 基 础验 收申请表(7篇)48下载数 281阅读数 -
基 槽 开挖申请书通用 路基 基 槽 开挖验 收要求(2篇)26下载数 484阅读数 -
基 槽 开挖申请书基 槽 土方开挖(五篇)32下载数 290阅读数