卷材打包岗位工作心得体会 卷材打包岗位工作心得体会怎么写(6篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

最新卷材打包岗位工作心得体会一

供货方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购防水卷材事宜，经双方协商一致达成如下条款，供双方共同遵守。

第一条、工程概况

1.1工程名称：················

1.2工程地点：···············

1.3承包方式：包工、包料、包安装、包竣工验收合格

1.4承包范围：···············

第二条、工期

1.1开工日期以甲方通知为准，乙方应在合同工期内完成施工，并通过甲方、建设方及监理方验收。

1.2根据工程进度需要，乙方应无条件配合，确保整体工程进度顺利进展。

1.3如乙方因工期延误、施工质量低劣等中途退场的，甲方暂不予办理结算，待工程竣工验收后三个月内办理结算，并扣除结算款的40%作为违约金后，将剩余结算款支付给乙方。如乙方内部发生经济纠纷则由乙方自行解决并承担后果，一切与甲方无关。

4、施工进度必须严格执行形象进度计划和甲方要求工期。

第三条、质量要求

3.1材料选择：选用400g“蜀羊牌”丙纶防水卷材、ⅰ型厚“蜀羊牌”sbs防水卷材(聚脂胎)，乙方提供所选材料样品，由双方签字封样，样件经甲方审核同意后方能批量供货，且乙方应确保向甲方提供的货物与经甲方确认封样样件的质量标准保持一致。

3.2施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

3.3材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进

第四条、产品名称、数量、单价：

第五条、合同价款

5.1本表所列单价综合单价包干，包括但不限于人工费、辅材费、机械费、机械维护费、安装费、安全文明费施工措施费用、水电费、配合费、各种政府手续办理费、违规处罚费用、赶工补偿费、利润、措施费、垃圾清运费、环保费、运费、施工过程中的手续费、乙方施工人员的所有保险费、验收发生的费用、一切税金和风险，并考虑了人工成本、材料成本上涨等所有风险合计，该价格不作任何调整，结算时甲方不再向乙方支付其他任何费用。

5.2暂定合同总价 ····元(大写：·····)，最终按经甲方验收合格签字确认的实际完成防水层实铺面积结算(搭接、损耗不另计算)，附加层按实计算。

第六条、付款方式

6.1付款方式：以转账支票方式支付。

6.2付款比例：

6.2.1防水卷材安装完成并经甲方、建设方及监理方验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续及工程结算，甲、乙双方结算完毕后，甲方向乙方支付至结算总价的97%。

6.2.2剩余结算总价的3%作为质量质保金，待质保期满后乙方向甲方提供请款报告，经甲方或甲方委托的第三方确认无质量问题后十个工作日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金、损害赔偿金及其它相关费用后一次性支付给乙方，质量保证金不计息。

6.3甲方付款时，有权从乙方工程款中直接扣除水电费、垫付款、违约金、罚款及其它相关款项等应由乙方承担的相关费用，不足扣除的，甲方有权继续追偿。

6.4甲方每次支付工程款前，乙方应向甲方提供请款报告，写清工程款数额、计算式、付款的账户信息、联系人等，并付对帐单。

6.5甲方对乙方请款报告进行审核确认，乙方应按甲方审核确认的金额提供合法税务发票，甲方收到发票经审核无误后10个工作日内支付相应款项。乙方未向甲方提供发票的，甲方有权拒绝付款，且付款期限相应顺延。

6.6乙方不得提供虚假发票，否则甲方将拒绝付款，且不承担延迟付款的违约责任，同时乙方除向甲方另行提供合法发票外，还应向甲方支付发票总金额10%的违约金。

6.7乙方收款账户信息如下，乙方应正确填写，且若有变更，乙方应及时告知甲方，否则由此导致甲方付款不能或迟延付款的责任由乙方承担。

乙方开户行： ··················

乙方账户名： ·····················

乙方账号： ··················

第七条、安全生产及文明施工

7.1在施工过程中，乙方应强化安全自身保护意识和施工安全管理，增强职工安全意识。严格执行国家、省市、公司关于安全生产的法律法规、规章制度，按章操作。若违反规定、违章操作而发生的质量、安全事故均由乙方承担。

7.2乙方施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，如有未佩戴安全帽的按元/人/次进行处罚;

7.3乙方所有人员必须服从统一管理，不得有打架、酗酒、聚众闹事、拿带材料、物品等现象。一经发现按500-1000元/人/次进行处罚，严重者按照材料价格十倍进行处罚。

7.4乙方所属成员不得擅自将非本工程施工人员带入施工现场或生活区域留宿等，一经发现将按500-1000元/人/次进行处罚，因此发生意外伤害和盗窃行为的均由乙方自行负责。甲方有权追查和处罚。

7.5乙方所属人员不得私拉乱接电源，集体宿舍严禁使用电炉、电饭锅等器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，除没收器具外，并按500元/人/次进行处罚，

7.6乙方必须负责工程施工中的质量、安全等事宜，坚持工前交底、工中监督和工后验收，做好当日施工记录;并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先检查后使用。如发现事故隐患应及时排除和向甲方安全员报告，在安全没有保障的情况下不准施工，杜绝违章作业。在施工过程中，凡因乙方(含乙方自身人员)原因造成的安全事故均由乙方承担全部责任。

第八条、违约责任

8.1本工程质量要求达到国家规范规定的强制质量标准，乙方必须严格按规范要求施工。因施工质量低劣或使用材料不符合要求的，乙方应按甲方的要求及时进行返工，由此造成的全部责任及损失由乙方负责。乙方因返工、整改造成工期延误的，乙方还应按本合同有关工期延误的约定承担违约责任。若经过返工质量仍不符合要求的，甲方有权直接解除合同，无需向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同暂定总价20%的违约金。

8.2如乙方迟延竣工，每迟延一天向甲方支付合同暂定总价1%的违约金，迟延超过2天的，甲方有权终止合同另行发包，乙方已完合格工程据实结算，同时乙方应一次性向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

8.3甲乙双方一致确认：各方均完全理解本协议约定违约金的真实意图，本协议约定违约金是补偿性、惩罚性的，各方均同意不受《合同法》司法解释二规定的违约金不超过损失30%的约束，愿意按照本协议约定执行。

第九条、质量保修

9.1本工程质保期为 两 年，质保期自工程验收合格之日开始计算。乙方预留结算总价3%工程款作为质量保证金。在保修期内，如发生缺陷责任问题，乙方按甲方要求按时、按质、按量实施工程保修。乙方如拒绝施工或超过约定时间未施工维修时，甲方可动用质量保证金委托他人维修，维修费用双倍从乙方质保金中扣除，超支部分由乙方负担。

9.2在工程质保期内，非乙方责任造成损坏，由乙方负责维修，因此产生的费用由相关责任方承担。

9.3若因质量问题对甲方或第三方人身或财产造成损失的，由乙方承担全部责任。

第十条、送达条款

10.1乙方的通讯地址为 ，乙方须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，如有变更须及时书面通知甲方。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。

10.2乙方的联系电话号码为 ，联系传真号码为 ，乙方应保证上述话机,传真机有专人值守,不得随意销号、停机; 甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力;甲方以上述传真号码联系乙方的,甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。

第十一条、争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条、其他

12.1乙方在本合同签订的同时应向甲方提供盖有乙方公章并经过年检的营业执照、组织机构代码副本及与合同本项目的资质文件复印件。

12.2本合同经双方签字盖章之日起生效。

12.3本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

12.4本合同未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新卷材打包岗位工作心得体会二

购货单位：以下简称甲方

供货单位： 以下简称乙方

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，双方遵循平等、自愿、公平和城信的原则，就南阳商贸中心c座sbs防水卷材购货事项协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 甲方向乙方购货总价值为人民币： 191440.00元。

第二条 质量(含包装)要求及技术标准：按国标gb18242-20xx执行，并通过南阳市质检站复试合格后方可使用。

第三条 交货时间及地点: 自合同签订之日第一次在五日内开始供货，以后按甲方电话通知的数量，三日内供到甲方项目部施工现场。

第四条 运输及费用: 乙方负责汽运到甲方施工现场，装、运、卸费用由乙方承担。

第五条 验收及结算办法、付款方式：按国标gb18242-20xx验收， 货到工地，经验收合格、手续完善后，视项目部资金计划，一个月付款。

第六条 违约责任

(一) 乙方的责任：

1、 乙方负责供应的货物，应当在约定期间内将货物安全供应到合同约定地点。乙方逾期不能供货，应向甲方偿付不能供货部分货款的1%的违约金。

2、 货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定时，甲方同意使用者，应当按质论价;甲方不能利用的，乙方应负责保换包修或退货，并承担保换包修或退货所支付的费用。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总价值的1%向甲方偿付逾期交货的违约金。

3、 乙方未按合同规定的产品数量供货时，少供的部分，甲方如果需要，应照数补供;甲方如不需要，可以退货。如果甲方需要而乙方不能供货，则乙方应付给甲方不能供货部分货款总价值的2%的罚金。

4、 产品包装不符合本合同约定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不附合同约定包装价值1%的罚金付给甲方。

(二) 甲方的责任：

1、甲方如中途变更货物品种、规格型号、质量或包装的规格，应在约定供货时间前2天通知乙方，并适当补偿乙方因变更而造成的经济损失。

2、甲方如未按本合同约定付款方式向乙方付款，乙方有权停止供货。

3、乙方送货和代运的货物，如甲方无正当理由而拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失。

第七条 争议或纠纷:

本合同在执行中如发生争议或纠纷时，甲、乙双方本着事实求是的精神协商解决，协商无果时，约定向南阳市经济仲裁委员会提请仲裁或向南阳市人民法院提起诉讼。

第八条 不可抗力:

甲、 乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能全部履行合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 其他约定事项

(一) 未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

(二) 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

(三) 本合同自双方签字盖章之日起生效，履约完毕失效。 合同订立时间： 20xx年4月 28日 合同订立地点： 河南天工建设集团第一分公司材设科

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新卷材打包岗位工作心得体会三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将焦化厂化验楼及污水处理工段:卫生间、药品库、化验药剂室、水质化验室、鼓风机配电室、变压器房、集中配电控制室、控制值班室、集中办公室、淤泥脱水间、备用房的屋面防水返工工程承包给乙方。有关事项经双方协商达成如下协议：

一、承包形式：包工包料(sbs卷材)。

二、质量要求：拆除原有屋面防水卷材及保护层混凝土，垃圾外运。屋面清扫干净，热沥青填缝;100#热沥青一道厚度5mm;3mm厚sbs卷材一道(江西玉龙国标材);刚性屋面ø4钢筋：间距200*200，砼：c30，p6厚度4cm~8cm;屋面伸缩缝处理，满灌密封膏。工程质量达到现行国家建筑工程验收规范，明确该工程质量保修期为5年。

三、承包价格：该工程面积约为1122㎡，最后结算按现场实际面积计算工程量，结算单价为158元/㎡(含建安税价)。 四、安全：施工过程中，乙方应文明施工，不得损坏甲方设备与财物，如有损坏按双倍价赔偿，施工期间所发生的一切大小安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。乙方必须与甲方签订安全施工协议。

五、工期：自签订合同之日起20天内完成。

六、付款方式：经甲方验收合格后，出具验收报告，凭发票结算后，一次性支付工程款的80%，自验收报告出具之日起两年内无工程质量问题支付工程款15%，另外5﹪的质保金五年后无质量问题付清(全额现款支付)。

七、其他约定：

1、甲方提供乙方施工人员在施工工地的住宿场所及工作就餐场所，餐费由乙方自行负责。

2、甲方提供临时施工水、电至施工现场。

3、乙方自行供应施工过程中所有的器具及用具，自行保管。

八、此合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新卷材打包岗位工作心得体会四

甲方：(以下简称甲方) 乙方： ( 以下简称乙方)

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、 工程概况

1)、工程地点：高嘴头小学

2)、工程名称：屋面防水工程

3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs4mm厚改性沥青防水卷材施工。包含:细部处理、底部基层冷底油的涂刷施工、原豆石保护层的铲除、基底的维修、材料运输及周转、及与本工程有关的零星工程。

二、 承包范围及方式：包工包料

三、 主材选用及工程价款等：

1、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

2、 全部包工包料：包干价为 43元/㎡。

四、 工期：10天。

五、 工程质量：

1.乙方施工质量必须符合现行建筑工程验收标准要求、达到屋面

工程技术规程规定要求。

2.施工材料：防水材料为聚酯胎-10度4mmsbs改性沥青卷材，材料进场应有合格证及检验报告等相关资料。

六、合同价款与支付方式

1、 本工程无预付款。

2、乙方承包工程量为329㎡，工程承包总价为14147元，最终结算以乙方实际工作量为结算依据。

3、乙方完成所有承包内容，工程质量达到合格标准，经甲方及建设单位及相关部门验收合格，建设单位给甲方结算工程款后付乙方120xx元，其余款项保修期满后一次付清。

七、施工安全

乙方在施工作业前应认真检查和熟悉作业环境，做好安全防护措施，屋面上人孔及屋面临边部位作业应有专人监护及相应的措施。作业工人身体状况应适应该项工作要求，严格遵守安全操作规程要求，不违章作业，不违法劳动纪律要求，严禁冒险蛮干的行为，如若发生不安全事故由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。

八、工程转包和分包

本工程 严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

九、工程质量保修

本防水工程的保修期为一年。

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

十、其他事项：

1、 在执行合同中发生争议，双方协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：乙方：

年月日：

最新卷材打包岗位工作心得体会五

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将焦化厂化验楼及污水处理工段:卫生间、药品库、化验药剂室、水质化验室、鼓风机配电室、变压器房、集中配电控制室、控制值班室、集中办公室、淤泥脱水间、备用房的屋面防水返工工程承包给乙方。有关事项经双方协商达成如下协议：

一、承包形式：包工包料(sbs卷材)。

二、质量要求：拆除原有屋面防水卷材及保护层混凝土，垃圾外运。屋面清扫干净，热沥青填缝;100#热沥青一道厚度5mm;3mm厚sbs卷材一道(江西玉龙国标材);刚性屋面ø4钢筋：间距200*200，砼：c30，p6厚度4cm~8cm;屋面伸缩缝处理，满灌密封膏。工程质量达到现行国家建筑工程验收规范，明确该工程质量保修期为5年。

三、承包价格：该工程面积约为1122㎡，最后结算按现场实际面积计算工程量，结算单价为158元/㎡(含建安税价)。 四、安全：施工过程中，乙方应文明施工，不得损坏甲方设备与财物，如有损坏按双倍价赔偿，施工期间所发生的一切大小安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。乙方必须与甲方签订安全施工协议。

五、工期：自签订合同之日起20天内完成。

六、付款方式：经甲方验收合格后，出具验收报告，凭发票结算后，一次性支付工程款的80%，自验收报告出具之日起两年内无工程质量问题支付工程款15%，另外5﹪的质保金五年后无质量问题付清(全额现款支付)。

七、其他约定：

1、甲方提供乙方施工人员在施工工地的住宿场所及工作就餐场所，餐费由乙方自行负责。

2、甲方提供临时施工水、电至施工现场。

3、乙方自行供应施工过程中所有的器具及用具，自行保管。

八、此合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新卷材打包岗位工作心得体会六

采购方： (以下简称甲方)

供货方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购防水卷材事宜，经双方协商一致达成如下条款，供双方共同遵守。

第一条、工程概况

1.1工程名称：················

1.2工程地点：···············

1.3承包方式：包工、包料、包安装、包竣工验收合格

1.4承包范围：···············

第二条、工期

1.1开工日期以甲方通知为准，乙方应在合同工期内完成施工，并通过甲方、建设方及监理方验收。

1.2根据工程进度需要，乙方应无条件配合，确保整体工程进度顺利进展。

1.3如乙方因工期延误、施工质量低劣等中途退场的，甲方暂不予办理结算，待工程竣工验收后三个月内办理结算，并扣除结算款的40%作为违约金后，将剩余结算款支付给乙方。如乙方内部发生经济纠纷则由乙方自行解决并承担后果，一切与甲方无关。

4、施工进度必须严格执行形象进度计划和甲方要求工期。

第三条、质量要求

3.1材料选择：选用400g“蜀羊牌”丙纶防水卷材、ⅰ型厚“蜀羊牌”sbs防水卷材(聚脂胎)，乙方提供所选材料样品，由双方签字封样，样件经甲方审核同意后方能批量供货，且乙方应确保向甲方提供的货物与经甲方确认封样样件的质量标准保持一致。

3.2施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

3.3材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进

第四条、产品名称、数量、单价：

第五条、合同价款

5.1本表所列单价综合单价包干，包括但不限于人工费、辅材费、机械费、机械维护费、安装费、安全文明费施工措施费用、水电费、配合费、各种政府手续办理费、违规处罚费用、赶工补偿费、利润、措施费、垃圾清运费、环保费、运费、施工过程中的手续费、乙方施工人员的所有保险费、验收发生的费用、一切税金和风险，并考虑了人工成本、材料成本上涨等所有风险合计，该价格不作任何调整，结算时甲方不再向乙方支付其他任何费用。

5.2暂定合同总价 ····元(大写：·····)，最终按经甲方验收合格签字确认的实际完成防水层实铺面积结算(搭接、损耗不另计算)，附加层按实计算。

第六条、付款方式

6.1付款方式：以转账支票方式支付。

6.2付款比例：

6.2.1防水卷材安装完成并经甲方、建设方及监理方验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续及工程结算，甲、乙双方结算完毕后，甲方向乙方支付至结算总价的97%。

6.2.2剩余结算总价的3%作为质量质保金，待质保期满后乙方向甲方提供请款报告，经甲方或甲方委托的第三方确认无质量问题后十个工作日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金、损害赔偿金及其它相关费用后一次性支付给乙方，质量保证金不计息。

6.3甲方付款时，有权从乙方工程款中直接扣除水电费、垫付款、违约金、罚款及其它相关款项等应由乙方承担的相关费用，不足扣除的，甲方有权继续追偿。

6.4甲方每次支付工程款前，乙方应向甲方提供请款报告，写清工程款数额、计算式、付款的账户信息、联系人等，并付对帐单。

6.5甲方对乙方请款报告进行审核确认，乙方应按甲方审核确认的金额提供合法税务发票，甲方收到发票经审核无误后10个工作日内支付相应款项。乙方未向甲方提供发票的，甲方有权拒绝付款，且付款期限相应顺延。

6.6乙方不得提供虚假发票，否则甲方将拒绝付款，且不承担延迟付款的违约责任，同时乙方除向甲方另行提供合法发票外，还应向甲方支付发票总金额10%的违约金。

6.7乙方收款账户信息如下，乙方应正确填写，且若有变更，乙方应及时告知甲方，否则由此导致甲方付款不能或迟延付款的责任由乙方承担。

乙方开户行： ··················

乙方账户名： ·····················

乙方账号： ··················

第七条、安全生产及文明施工

7.1在施工过程中，乙方应强化安全自身保护意识和施工安全管理，增强职工安全意识。严格执行国家、省市、公司关于安全生产的法律法规、规章制度，按章操作。若违反规定、违章操作而发生的质量、安全事故均由乙方承担。

7.2乙方施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，如有未佩戴安全帽的按元/人/次进行处罚;

7.3乙方所有人员必须服从统一管理，不得有打架、酗酒、聚众闹事、拿带材料、物品等现象。一经发现按500-1000元/人/次进行处罚，严重者按照材料价格十倍进行处罚。

7.4乙方所属成员不得擅自将非本工程施工人员带入施工现场或生活区域留宿等，一经发现将按500-1000元/人/次进行处罚，因此发生意外伤害和盗窃行为的均由乙方自行负责。甲方有权追查和处罚。

7.5乙方所属人员不得私拉乱接电源，集体宿舍严禁使用电炉、电饭锅等器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，除没收器具外，并按500元/人/次进行处罚，

7.6乙方必须负责工程施工中的质量、安全等事宜，坚持工前交底、工中监督和工后验收，做好当日施工记录;并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先检查后使用。如发现事故隐患应及时排除和向甲方安全员报告，在安全没有保障的情况下不准施工，杜绝违章作业。在施工过程中，凡因乙方(含乙方自身人员)原因造成的安全事故均由乙方承担全部责任。

第八条、违约责任

8.1本工程质量要求达到国家规范规定的强制质量标准，乙方必须严格按规范要求施工。因施工质量低劣或使用材料不符合要求的，乙方应按甲方的要求及时进行返工，由此造成的全部责任及损失由乙方负责。乙方因返工、整改造成工期延误的，乙方还应按本合同有关工期延误的约定承担违约责任。若经过返工质量仍不符合要求的，甲方有权直接解除合同，无需向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同暂定总价20%的违约金。

8.2如乙方迟延竣工，每迟延一天向甲方支付合同暂定总价1%的违约金，迟延超过2天的，甲方有权终止合同另行发包，乙方已完合格工程据实结算，同时乙方应一次性向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

8.3甲乙双方一致确认：各方均完全理解本协议约定违约金的真实意图，本协议约定违约金是补偿性、惩罚性的，各方均同意不受《合同法》司法解释二规定的违约金不超过损失30%的约束，愿意按照本协议约定执行。

第九条、质量保修

9.1本工程质保期为 两 年，质保期自工程验收合格之日开始计算。乙方预留结算总价3%工程款作为质量保证金。在保修期内，如发生缺陷责任问题，乙方按甲方要求按时、按质、按量实施工程保修。乙方如拒绝施工或超过约定时间未施工维修时，甲方可动用质量保证金委托他人维修，维修费用双倍从乙方质保金中扣除，超支部分由乙方负担。

9.2在工程质保期内，非乙方责任造成损坏，由乙方负责维修，因此产生的费用由相关责任方承担。

9.3若因质量问题对甲方或第三方人身或财产造成损失的，由乙方承担全部责任。

第十条、送达条款

10.1乙方的通讯地址为 ，乙方须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，如有变更须及时书面通知甲方。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。

10.2乙方的联系电话号码为 ，联系传真号码为 ，乙方应保证上述话机,传真机有专人值守,不得随意销号、停机; 甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力;甲方以上述传真号码联系乙方的,甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。

第十一条、争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条、其他

12.1乙方在本合同签订的同时应向甲方提供盖有乙方公章并经过年检的营业执照、组织机构代码副本及与合同本项目的资质文件复印件。

12.2本合同经双方签字盖章之日起生效。

12.3本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

12.4本合同未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日